合同协议是双方自愿达成的法律约束文件，要求各方诚信履约。这些范文是一些标准合同协议的案例，你可以根据自己的情况进行修改。
配电箱购销合同
甲方：
乙方：
丙方：
根据《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规的规定，供、需三方在平等、自愿的基础上，针对长春市星火房地产开发有限公司东田〃青年城一期配电箱及箱内电气元件的供应，经三方友好协商达成如下协议：
一、工程概况。
3、工程内容：配电箱及箱内元件供应。
4、质量等级：符合国家标准。
5、承包范围：__________________________________________楼的所有配电箱及箱内元件供应。
二、工程总价款。
1、甲方向乙方支付合同总价款为：____________________________________(包括丙方的电气元件的价款及运费)。
2、乙方的合同总价款确因图纸变更有数量上的较大增加时经甲方高层领导审批同意后方可调整合同总价款。
三、结算及付款方式：
1、甲方对乙方进行结算付款。乙方对丙方按照供货数量及单价进行结算付款。
2、甲方对乙方的付款方式：
(1)进度款：箱体到达现场支付合同总价款的30%;元件到达现场安装时支付到合同总价款的65%。
(2)结算价款：验收合格后支付到合同总价款的95%。
(3)质保金：总价款的5%留做质保金，一年后付清，不计利息。
(4)乙方每次收取甲方款项的同时都应该向甲方开具等额发票。
四、施工及验收标准。
1、乙方保证户箱所用钣金厚度不小于.0㎜，其余配电箱所用的钣金厚度不小于.3㎜。
2、乙方供应的配电箱所用的元件采用丙方的正泰牌电气元件。
3、设备的规格型号及箱内的元件乙方均应按电气施工图纸进行制作及安装。
4、乙方及丙方按国家建设电气验收规范标准制作及安装。
5、配电箱及元件均应符合供电部门验收标准要求。
6、丙方向乙方提供所要求的配电箱内的正泰牌电气元件，甲方与乙方同时对丙方的电气元件的质量进行验收。
7、丙方提供的电气元件要保证与招标时的质量相同，丙方与乙方同时对所提供的元件的质量负全部责任。丙方应对所提供的电气元件二年内进行无偿更换和保修。
8、乙方留丙方的电气元件总价款的5%做为质保金，一年后元件无质量问题在甲方同意的情况下由乙方返还给丙方。
五、质保期：
乙方与丙方对合同产品的质保期均为二年。质保期从合同产品验。
六、交货期限：乙方合同签订后七个工作日内一批箱体送到现场。交货以不影响施工为准。
七、丙方向乙方直接供货。丙方所提供的电气元件的单价不应高于招标时中标的价格。
八、延期交货：
1、乙方应按照本合同规定的时间交货和提供服务。
2、在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，如果同意，可通过修改合同，酌情延长交货时间。
九、售后服务：
乙方接到甲方通知后一小时内到达现场，在最短的时间内恢复正常的供、配电系统，质保期二年，终身维护。
十、违约责任：三方严格遵守本协议，如有一方违约应赔偿另外两方相应的经济损失。如有纠纷，协商解决，协商不成，可向法院提出诉讼。
十一、本协议自三方法定代表人或授权代表签字并加盖公司印章之日起生效。
十二、本协议一式陆份，甲方三份、乙方两份、丙方一份。
甲方：
法定代表人：
委托代理人：
签字日期：
乙方：
法定代表人：
委托代理人：
签字日期：
丙方：
法定代表人：
委托代理人：
签字日期：
配电箱购销合同
经甲乙双方协议，就巅峰国际b标段2#、4#楼配电箱的加工供货事宜达成如下协议，共同守信。
1、名称数量及规格：配电箱、开关箱的型号及规格、数量详见附表。材料及制作要求：低压电器元件为德力西，箱体的钢板厚度必须符合规范要求。
2、合同内容及承包范围：见附表。
3、合同金额：人民币90000元，大写玖万元。一次性包死。
4、交货期限：以甲方通知为准，（生产期限为签订合同之日起25天）甲方用货时必须提前5天通知。通知后延误一天扣除总价款的1%违约金，甲方若超过期限不提货，每天同样罚合同总价的1%违约金。
5、交货地点：巅峰国际b标段2#、4#楼施工现场。
6、货款支付：合同签订所有货物运到现场经验收质量合格，数量属实，乙方提供所有合格的验收资料一式四份，双方完成交接手续后，甲方付合同总价的50%安装完毕再付合同总额的30%，送电调试合格再付合同总价的15%，留5%质保金。保修期满后，无任何质量问题，质保金于十五日内一次付清。乙方负责送电调试及因任何缺陷情况返修产生的一切费用。
7、运输方法及费用负担：由乙方负责运输并承担发生的各种费用。
8、质量标准：相关标准制作、保修，保修期壹年，对产品实行三包（保修、包退、包换）相关设备的电器配件按甲方要求的品牌、厂家质量标准采购，其质量必须符合国家规范。
9、乙方负责配电箱的调试，配电箱柜相关尺寸由厂家标准制造。如有任何缺陷或质量问题，乙方须在甲方电话或书面函形式24小时内安排专人抵达现场检修及配合整改。延时或因联系方式有误导致晚修或迟场均视为乙方违约。
10、违约责任：双方应认真履行本合同，违约方承担因违约造成的损失。
11、合同争议的解决方式：双方自执行合同过程中如发生争议，由双方当事人协商解决，协商不成，双方可向邢台市桥西区人民法院起诉。
本合同一式两份，双方各执一份。补充协议及附加条款均作为本合同组成部分，具有同等法律效力。
甲方盖章：乙方盖章：
负责人：负责人：
电话：电话：
年月日年月日。
配电箱买卖合同
甲方：_______________。
乙方：_______________。
甲、乙双方本着诚实、信用、互惠、互利、平等的宗旨，经双方认真洽商，就甲方向乙方购买所需配电箱(柜)成套设备，达成如下协议：(详见清单和附图)。
甲方委托乙方购置配电箱(柜)成套设备，(详见清单和附图);材料总价______元整。(不含税价)另加校表费陆仟元(含税)。
交货时间：自乙方收到甲方定金之日起十二天内交货。交货地点：甲方工地。
合同签定后甲方向乙方支付总货款的______%作为定金，乙方将货物运至工地经甲方验收合格后，除保留______%的质保金外，甲方支付余额货款。质保金壹年后付清。
乙方应按甲方质量要求以及设计图纸和国家相关技术参数为标准。成套设备中的.主要开关元件为人民电器低压电器产品，双电源开关为雷顿电器，电表为产品，乙方提供所有低压电器、电表______认证和检测报告以及产品合格证。电表校表及费用：甲方委托乙方办理，费用按每块电表元计算。
乙方责任：
(一)乙方应按合同规定的时间按时交付合格的产品。
(二)成套设备的免费保修期为壹年，免费保修期内乙方应提供良好的售后服务，终身成本维护。
甲方责任：甲方应严格按合同要求，在约定的时间地点进行验收并付款。
双方在履行合同中出现纠纷时，应本着互谅，互让的原则相互协商解决，若协商不成，任何一方都有权将此争议提交仲裁机关仲裁。本合同壹式贰份，甲乙双方各持壹份，双方签字盖章生效。
甲方：__________________。
乙方：__________________。
时间：__________________。
配电箱产品购销合同书
买方：__________(下称甲方)卖方：__________(下称乙方)。
第一条名称、规格和质量。
1.名称：_______________。
2.规格：______________(应注明产品的牌号或商标)。
3.质量，按下列第____项执行：__________。
(1)按照标准执行(须注明按国家标准或部颁或企业具体标准，如标准代号、编号和标准名称等)。
(2)按样本，样本作为合同的附件(应注明样本封存及保管方式，附件略)。
(3)按双方商定要求执行，具体为：______________(应具体约定产品质量要求)。
(4)售后一年内，若该产品无人为或自然不可抗力损坏，对该产品进行保修。
第二条数量和计量单位、计量方法。
1.数量：________________。
2.计量单位和方法：_____________。
3.合理的损耗安实际铺装量计算损耗由购买方承担。
第三条包装方式和包装品的处理________________。
第四条交货方式。
1.交货时间：_____________;。
2.交货地点：____________;。
3.运输方式：____________;。
第五条损失风险。
如果约定乙方送货的，货物在送达交货地点前的损失风险由乙方承担，其后的损失风险由甲方承担。
第六条价格与货款支付。
1.单价：__________________;总价：___________(大写)。
2.货款支付：__________。
货款的支付时间：______________;。
货款的支付方式：_________________;。
运杂费和其他费用的支付时间及方式________：__________。
3.预付货款：_____________该预付款视为定金，按产品总付款的30%预付。甲方在合同生效期间，乙方无重大过失解除合同的，不得要求乙方返还定金，并按以下第八条赔偿乙方损失。
第七条提出异议的时间和方法。
1.甲方在验收中如发现货物的品种、型号、规格、花色和质量不合规定或约定，应在妥善保管货物的同时，自收到货物后____日内向乙方提出书面异议;在托收承付期间，甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。甲方未及时提出异议或者自收到货物之日起____日内未通知乙方的，视为货物合乎规定。
2.甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。
第八条甲方违约责任。
1.甲方逾期付款的，应按逾期付款金额每日万分之____计算，向乙方支付逾期付款的违约金。
2.甲方违反合同规定拒绝接受货物的，应承担因此给乙方造成的损失。
3.甲方如错填到货的地点、接货人，或对乙方提出错误异议，应承担乙方因此所受到的实际损失。
4.其他约定：_________________________。
第九条乙方的违约责任。
1.乙方不能交货的，向甲方偿付不能交货部分货款____%的违约金。
2.乙方所交货物品种、型号、规格、花色、质量不符合同规定的，如甲方同意利用，应按质论价;甲方不能利用的，应根据具体情况，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。
3.乙方因货物包装不符合合同规定，须返修或重新包装的，乙方负责返修或重新包装，并承担因此支出的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应赔偿甲方该不合格包装物低于合格物的差价部分。因包装不当造成货物损坏或灭失的，由乙方负责赔偿。
4.乙方逾期交货的，应按照逾期交货金额每日万分之____计算，向甲方支付逾期交货的违约金。如逾期超过____日，甲方有权终止合同并可就遭受的损失向乙方索赔。
5.货物错发到货地点或接货人的，乙方除应负责运到合同规定的到货地点或接货人外，还应承担甲方因此多支付的实际合理费用和逾期交货的违约金。
6.乙方提前交货的，甲方接到货物后，仍可按合同约定的付款时间付款;但合同约定自提的，甲方可拒绝提货。乙方逾期交货的，乙方应在发货前与甲方协商，甲方仍需要货物的，乙方应按数补交，并承担逾期交货责任;甲方不再需要货物的，应在接到乙方通知后____日内通知乙方，办理解除合同手续，逾期不答复的，视为同意乙方发货。
第十条不可抗力。
本合同所称不可抗力是指不能预见、不能克服、不能避免并对一方当事人造成重大影响的客观事件，包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动乱、政府行为等。
如因不可抗力事件的发生导致合同无法履行时，遇不可抗力的一方应立即将事故情况书面或口头告知另一方，并应在不可抗力事件结束后____日内，提供事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料，双方认可后协商终止合同或暂时延迟合同的履行。
第十一条其他事项。
1.按本合同规定应付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后____日内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。
2.约定的违约金，视为违约的损失赔偿。双方没有约定违约金或预先赔偿额的计算方法的，损失赔偿额应当相当于违约所造成的损失，包括合同履行后可获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时应当预见到的因违反合同可能造成的损失。
3.合同有效期内，除非经过对方同意，或者另有法定理由，任何一方不得变更或解除合同。
第十二条争议的处理。
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解;协商或调解不成的，依法向人民法院起诉。
第十三条解释。
本合同的理解与解释应依据合同目的和文本原义进行，本合同的标题仅是为了阅读方便而设，不应影响本合同的解释。
第十四条补充与附件。
本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲乙双方可以达成书面补充协议。本合同的附件和补充协议均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。
第十五条合同效力。
本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公章或者手印之日起生效。本合同正本一式____份，双方各执____份，具有同等法律效力;合同副本一式____份，送____各留存一份。
____年____月____日____年____月____日。
配电箱买卖合同
卖方:(以下简称甲方)。
买方:(以下简称乙方)。
买卖双方就卖方为提供配电箱有关事宜，经协商一致达成以下条款，签定本合同，以资共同信守。
1、合同总金额：
人民币(大写)：叁万肆仟柒佰壹拾捌元正小写：元。
2、设备及其价格。
1、收货地点：
2、货期：
卖方应保证以上产品按国家规范生产制作，符合国家和产品生产地区颁发的相关技术标准和规范，卖方须随设备发送相应产品说明书，检验报告与合格证等资料。具体型号以卖方报价清单为准。
合同签订后买方预付定金壹万元，产品验收合格后付清余款。
卖方保证所供货物质量符合国家相关要求。
1、质保期限为年。质保期从合同产品验收合格后交付使用之日起计算。质保期内卖方对所供产品无偿更换和保修。
2、质量保证不包括：
超出要求以外的负载和因现场临时改动方案而造成的设备损坏，由买方负责。
3、售后服务：卖方在收到买方通知后一小时内到达现场，在最短的时间内恢复供、配电系统，并终身维护。超出质量保修范围与期限的损坏，卖方按厂价收取材料及人工费用。
买方对卖方提供的技术、技术资料、价格以及相关的解决方案负有保密责任。
1、双方签约后，未经对方书面同意不履行全部合同义务的，违约一方须支付对方相当于合同总金额10%的违约金。
2、如因卖方所供货物存在质量问题而导致买方工程发生质量问题的，卖方应承担本合同的违约责任外,并赔偿买方由此产生的全部损失。
3、其他违约条款按执行。
1、任何一方因不可抗力使合同义务的履行受到妨碍时，当事者必须在不可抗力发生后3天以内，将不可抗力的发生及其状况书面通知对方。同时必须附上政府部门或者权威机关的证明。
2、因不可抗力使一方或双方不能履行或不能完全履行合同义务时，在取得前款所述证明后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，并根据实际情况可部分或全部免除违约责任。
在履行本合同中所发生的一切争议，双方应协商解决。协商不成，可诉讼至买方所在地人民法院。
1、本合同的变更或解除应采取书面形式，由双方加盖公章及授权代表签字方为有效。
2、本合同一式二份，买卖双方各执一份，自双方单位签字盖章后生效。
3、若有设计更改，买方在图纸上标示出变更说明并盖章。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
配电箱购销合同
甲方：
乙方：
签订时间：
根据《中华人民共和国民法典》，甲乙双方就采购配电箱有关事宜，经友好协商，一致同意达成以下合同条款，供双方履行合同。
一、合同总金额。
合同总金额 元(人民币： 元整)此价格包含西安市内运输费、税费。
二、质量要求及技术标准：乙方根据合同文件图纸要求及甲方认定主要元器件品牌生产，并按国家有关标准(gb20__-06)的标准要求组织生产及产品出厂验收。
三、交货时间、地点、及交货方式：合同签订后15个工作日内，乙方将货物运至甲方指定地点。甲方接货后应及时清点、验收货物名称、型号、规格、数量，并在收货单上签字确认。
四、包装标准、包装物的供应与回收：简易包装，但足以保护产品，包装物不回收。
五、验收标准、方法及提出异议期限：甲方按乙方提供的元器件产品合格证、说明书、二次布线图、元器件清单及箱体合格证。并按国家标准及合同附件中的图纸设计要求及时验收。如有异议在收货之日起十五天内向乙方提出书面质量异议通知。甲方逾期不提出书面质量异议通知视为验收合格。乙方不以甲方实际使用视为验收合格。如甲、乙双方对质量异议发生争议，由国家相关检验机构进行最终检验，争议双方应尊重执行此检验结，乙方对出现的除质量之外的费用不予以承担。
甲方：日期：
乙方：日期：
购买配电箱的合同
除上下文另有要求者外，合同中下列词语应具有本条所赋予的涵义：
１．１有关合同双方和监理人的词语。
（１）发包人：指专用合同条款中写明的当事人。
（２）承包人：指与发包人签订本合同协议书的当事人。
（３）分包人：指本合同中从承包人处分包某一部分工程的当事人。
（４）监理人：指专用合同条款中写明的由发包人委托对本合同实施监理的当事人。
１．２有关合同组成文件的词语。
（１）合同文件（或称合同）：指由发包人与承包人签订的为完成本合同规定的各项工作而列入本合同条件第３条的全部文件和图纸，以及其他在协议书中明确列入的文件和图纸。
（２）技术条款：指本合同的技术条款和由监理人作出或批准的对技术条款修改或补充的文件。
（３）图纸：指列入合同的招标图纸和发包人按合同规定向承包人提供的所有图纸（包括配套说明和有关资料），以及列入合同的投标图纸和由承包人提交并经监理人批准的所有图纸（包括配套说明和有关资料）。
（４）施工图纸：指上述第（３）项规定的图纸中由发包人提供或由承包人提交并经监理人批准的直接用于施工的图纸（包括配套说明和有关资料）。
（５）投标文件：指承包人为完成本合同规定的各项工作，在投标时按招标文件的要求向发包人提交的投标报价书、已标价的工程量清单及其他文件。
（６）中标通知书：指发包人正式向中标人授标的通知书。
配电箱柜买卖合同
乙方：_______________。
甲、乙双方本着诚实、信用、互惠、互利、平等的宗旨，经双方认真洽商，就甲方向乙方购买所需配电箱(柜)成套设备，达成如下协议：(详见清单和附图)。
二、合同标的。
甲方委托乙方购置配电箱(柜)成套设备，(详见清单和附图);材料总价______元整。(不含税价)另加校表费陆仟元(含税)。
二、交货时间、地点、方式。
交货时间：自乙方收到甲方定金之日起十二天内交货。交货地点：甲方工地。
三、付款方式。
合同签定后甲方向乙方支付总货款的______%作为定金，乙方将货物运至工地经甲方验收合格后，除保留______%的质保金外，甲方支付余额货款。质保金壹年后付清。
四、验收标准及方式。
乙方应按甲方质量要求以及设计图纸和国家相关技术参数为标准。成套设备中的主要开关元件为人民电器低压电器产品，双电源开关为雷顿电器，电表为产品，乙方提供所有低压电器、电表______认证和检测报告以及产品合格证。电表校表及费用：甲方委托乙方办理，费用按每块电表元计算。
五、双方责任。
乙方责任：
(一)乙方应按合同规定的时间按时交付合格的产品。
(二)成套设备的免费保修期为壹年，免费保修期内乙方应提供良好的售后服务，终身成本维护。
甲方责任：甲方应严格按合同要求，在约定的时间地点进行验收并付款。
六、解决合同纠纷方式。
双方在履行合同中出现纠纷时，应本着互谅，互让的原则相互协商解决，若协商不成，任何一方都有权将此争议提交仲裁机关仲裁。本合同壹式贰份，甲乙双方各持壹份，双方签字盖章生效。
甲方：__________________。
乙方：__________________。
时间：__________________。
低压配电箱采购合同样本
采购方(全称)：(以下简称甲方)。
供货方(全称)(以下简称乙方)。
为明确甲乙双方在工程承包施工中的权利和义务，依照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》等有关规定，甲乙双方依自愿平等诚实原则，经协商一致，签订本合同。
第一条承包工程概况。
一、工程名称：漳州天同地产有限公司国贸润园800kva临时用电箱型干式变压器。
二、工程地点：漳州市龙文区蓝田区东屿村国贸润园项目。
三、采购内容：
第二条箱变内设备元器件品牌要求。
一、变压器选用中骏电器变压器，变压器的生产制造符合设计施工图纸技术要求;。
二、低压配电元器件选用常熟开关厂或者上海人民品牌产品，高压配电元器件选用lk或者维益品牌。
三、箱式变压器尺寸：按实际需要由竞标单位提供方案(外壳材料薄钢板，钢板厚度不低于2mm，门销为不锈钢，带锁。警示灯、散热、照明等配套设施齐全)。
五、制造工艺符合现行国家和行业规范标准，符合漳州市电业部门的验收要求;。
六、其他材料也必须具有3c认证的合格证。
七、按国家标准，货到之日起，质量三包壹年。
第三条合同价款。
一、本工程合同总造价包干含税人民币为：元整(元整)。价格包含运输、设计、检测、报装及验收、搬运、保险、安全、税金、为完成变压器安装的必要配合工作等费用。
二、价款的支付方式：本工程完工，经甲方及市供电部门验收合格并送电运行后五个工作日内支付合同总价款的95%，其余款项自工程送电验收之日起一年后付清，不计息。招标人付款前，投标人提供相应金额的合法发票，否则付款时间顺延。
第四条供货时间：合同签订后30个日历天内。
第五条包装标准、包装物的供应与回收：符合运输要求和露天环境下暂时存放的防晒、防潮、防水等要求。
第六条验收标准、方法及提出异议期限：如有异议，货到三天内提出，逾期作验收合格处理。
第七条随机备品、配件工具数量及供应方法：提供产品出厂试验报告、合格证。
第八条违约责任。
一、供货方逾期不能供货，须提前获取甲方同意，若未获同意单方面推迟交货时间，则乙方按合同价1%/日历天的价格向甲方支付违约金。逾期超过15天，甲方有权解除合同，要求乙方承担合同总价20%的违约金。
第九条争议解决方式。
执行本合同发生的一切争议，由双方当事人协商解决。协商不能解决的，双方可向本合同签订地的人民法院起诉。
第十六条合同效力。
本合同一式四份，甲方执两份，乙方执两份。本合同自双方签字盖章之日(签订日期)起生效，至本合同条款全部履行完毕时失效。本合同未尽事宜经双方协商可另行签订补充协议。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
低压配电箱采购合同样本
甲方：乙方：
第一条工程概况。
第二条产品的名称：配电箱，规格，型号[按实际内配件定]，元件;采用德力西或正泰，有线电视接线箱采用鸿雁电器厂产品，数量和价格：详见图纸及变更会审附报价表合同总价(小写)人民币：(大写)。
合同总价包括各种配电箱的加工制作、配电箱的装卸、运输、对方至采购单位指定地点、产品检测费、管理费、税金、现场配合验收、因质量问题引起的维修和更换、技术指导及技术培训等所发生的一切费用。
第三条交货地点：罗马假日花园工地现场甲方指定地点。
第四条交货时间：
20xx年月日提供配电箱，如有调整以甲方提供的日期为准。
第五条产品质量要求。
5.1乙方必须按国家相关规范要求提供全部完整无损、全新的产品。
5.3产品质量以产品封样为准。
5.4产品质量标准为优等品。
5.5乙方承诺所提供产品合格率为100%，若需方对产品质量发生异议时，以质量监督检验中心提供的检测报告结论为准。
5.6乙方负责提供供货产品明细材料清单，如;性能指标、检测及验收标准、品牌、产地、规格型号、价格等。
5.7安装配件、其他辅料等采用国家优质产品，并以材料质量证明书为准。
5.8箱体采用1.2至1.5mm厚的国产优质钢板制作，做好防腐处理，箱体采用白色的油漆，油漆工艺：喷塑，箱体至少保证二年内不出现生锈、涂膜脱落、龟裂等现象。
第六条产品的交货验收及保管方式。
6.1乙方必须按照甲方要求运抵卸货地点，否则，甲方有权拒收货物。
6.2合同签订时乙方提供的样品、样品甲方进行封存，作为产品验收的依据。
6.4货物在交货验收合格前所有权不转移，产品的包装、成品保护、货物的丢失、损坏的风险由乙方承担。
6.5乙方在交货的同时应向甲方提供产品合格证，备案证、厂家资质.产品年检报告.使用说明书等相关资料，否则甲方有权拒收货物。
6.6对乙方所提供产品，甲方有权随机抽样送检，如送检产品质量不符合相应国家或者行业标准，甲方有权对乙方提出索赔。送检费由乙方承担。
6.7产品质量必须通过国家检测机构相关部门验收标准为准并有检测报告。
6.8为确保乙方所提供产品质量，供需双方需对产品质量层层把关。在生产期间，甲方有权指派相关人员进驻乙方厂区跟踪检查。
第七条货款支付方式。
7.1本工程不支付预付款。
7.2全部货物送达工地现场后[或每楼为单位送货]，15。
7.3配电箱安装调试完成，经验收合格，资料交付齐全、正确、有效，手续完备，并按实结算后，15日内支付至结算总价的95%。
7.4保修金为5%。保修期为一年，保修期达到一年后如甲方或物业公司对产品质量没有异议，则在15个工作日退还保修金。
第八条变更处理方法。
在本合同规定交货时间的6个工作日前，甲方如需改变所订产品的规格型号和数量级发货时间、到货时间，乙方只可对因规格型号和数量的变化而造成的价差调整合同金额，但不得就甲方的变更行为收取任何费用。
第九条产品保修、补货约定。
9.1产品保修期为一年，时间从甲方工程竣工验收之日计。
9.2保修期因乙方产品质量出现的问题负责免费更换，乙方在接到甲方更换的要求后24小时内进行更换本合同规定的质量要求的产品。否则甲方有权单方面选择其他单位的产品，因此发生的费用从保修金中扣除，而且乙方须对此造成的结果继续负责。
第十条违约责任。
10.1合同签订后，除出现不可抗力的情况外，合同双方必须履行合同各项条款。倘若无法履行合同时，违约者需向对方支付本合同总价的10%作为不能履行合同之赔偿。10.2乙方未按合同规定日期交货，乙方须支付甲方逾期部分货款总额每天千分之三的违约金，并依法赔偿因此给甲方造成的损失，逾期交货超过十天的，甲方有权单方面终止合同。
10.3因为产品质量问题致使没有一次性通过工程竣工验收的，乙方应立即无尝换货并在7天内向甲方交送本合同规定的合格产品，并向甲方支付未通过安装验收部分产品价款的5%违约金。乙方逾期5天未交送合格产品的，或者因为产品质量问题致使二次没有通过安装验收的，甲方有权单方解除本合同，乙方应向甲方退还该部分不合格产品的货款，并支付该部分价款10%的违约金。
10.4乙方依法承担因为产品质量问题而给甲方、第三方(包括但不限于施工人员及业主)造成的损失。
10.6对因产品缺陷造成的人身、财产损害，乙方应根据《中华人民共和国产品质量法》等相关法律规定赔偿。
第十一条甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免除承担违约责任。
第十二条本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，协商不成时，向本合同履行地有管辖权的人民法院提请诉讼。
第十三条本合同自双方签章之日起生效，到乙方将全部订货送齐经甲方验收无误，并按本合同规定将货款结算以后终止。
第十四条本合同在执行期间，如有未尽事宜，经甲乙双方协商，签订补充协议与本合同具有同等法律效力。
第十五条本合同用中文书写，一式二份，双方各执一分，具同等效力，未尽事宜，协商解决。
甲方：乙方：
法定代表人：法定代表人：
配电箱柜买卖合同
供方：
需方：
一、产品名称、商标、型号、厂家、数量、金额、供货时间。
序号名称型号、规格单位数量单价合价生产厂家交货时间。
1公司。
合计人民币金额(大写)：
二、质量要求技术标准、供方对质量负责的条件和期限：供方对产品质量“三包”期为壹年，三包期自提货之日起算。符合国家施工规范要求，满足设计图纸要求。
三、交(提)货地点、方式：
四、需方指定签收人：
1、姓名:电话：
2、姓名电话：
五、运输方式及到达站港和费用负担：
六、合理损耗和计算方法：无。
七、包装标准、包装物的供应与回收：按生产厂家标准进行包装，要求防雨及防晒。包装不回收。
八、验收标准、方法及提出异议期限：按国标gb7251.1-1997、cecs49：93标准。
九、随机备品、配件工具数量及供应方法：供方提供产品合格证明书及质量检验报告，“ccc”认证报告。
十、结算方式及期限:。
十一、如需提供担保，另立合同担保书，作为合同附件：无。
十二、违约条款：
十三、解决合同纠纷的方式：本合同在履行中如发生争议，双方友好协商解决。协商不成时，由合同签订地人民法院裁决。
十四、其它约定事项：
1、本合同依法签定，即具法律效力，双方必须全面履行，任何一方都不能擅自变更或解除，因故需要变更或解除时，双方应协商一致，依法另立协议。
2、本合同经双方签字盖章后生效。本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
3、供方在运输和卸车时应采取降低嗓音、清除因此产生的废弃物等环境保护措施。
4、需方未能交完货物全款，货物所有权归供方所有。
5、传真件与原件相同时具有同等法律效力。
供方。
单位名称(章)。
单位地址：
法定代表人：
委托代理人：
电话：
户名：
帐号：
开户银行：
需方。
单位名称(章)。
单位地址：
法定代表人：
委托代理人：
电话：
开户银行：
帐号：
配电箱柜买卖合同
买受人：签订时间：
合同编号：
出卖人：签订地点：
第一条标的、数量、价款：
第二条标的物生产、检验执行的质量标准、技术性能及使用方要求：符合产品使用说明书、双方约定的合同附件要求及买受人使用要求。
第三条交货期：合同生效40日内，出卖人须将全部货物运抵买受人指定地：南京港指定仓库。
第四条包装标准、包装物的供应与回收：木箱包装符合《国际贸易中的木质包装材料管理准则》，具有ippc标志。适合长途空运、海运,防湿、防潮、防锈、耐粗暴搬运。包装费用已含在合同总价内，包装物不回收。
第五条合同生效后，标的物经买受人验收并签收，验收合格后，所有权归买受人所有。
第六条交(提)货方式、地点：出卖人负责将标的物运至买受人指定地：南京港指定仓库。。
第七条运输方式及费用负担：出卖人汽车运输至买受人指定地，运输费用由出卖人承担。
第八条验收标准：按本合同第二条、合同附件及产品说明书进行验收。
第九条标的物验收：
1、到货验收：在设备到达标的物使用地：泰国，由双方共同进行验收;。
4、在到货、安装调试、正常运行三个阶段的验收期间，买受人书面通知出卖人参加验收，5个工作日内出卖人没有到达买受人设备使用地点参加验收，则视出卖人同意买受人自行验收，所有验收的结果，出卖人无条件认可。
第十条设备的安装与调试：出卖人现场指导标的物的安装、调试和技术培训工作，费用已含在合同总价内;买受人负责安装。
第十一条结算方式：凭买受人60%合同总额的汇票传真件，出卖人发货，货到南京港由双方进行初验收合格后，出卖人提供17%全额增值税发票，买受人支付汇票。安装调试验收合格无质量问题付合同总额的30%，余款待产品使用壹年无质量问题付清。付款形式：汇票。
第十二条标的物供货范围：详见合同附件一。
第十三条标的物技术协议：详见合同附件二、合同附件三、合同附件四。
第十四条出卖人提供的服务承诺：详见合同附件一。
第十五条违约责任：
出卖人承诺严格按合同约定的期限、质量、数量履行供货义务;不因任何理由而解除，若出卖人违约，自愿承担下列违约责任：
1.出卖人不执行生效后合同，承担合同总价款20%的违约金，或者承担买受人因此而造成的直接和间接损失。
第十六条合同争议的解决方式：因合同履行发生的争议，由双方协商解决，协商不成时向买受人所在地人民法院起诉。
第十七条随机提供的备品、配件、工具数量及供应办法：详见合同附件一。第十八条随机提供的资料：详见合同附件一。
第十九条本合同生效日期：自起生效。合同共陆份，买受人叁份，出卖人叁份。
第二十条其它约定：
2、出卖人不得转移生产厂址或转包其他单位生产，经买受人同意，其他单位生产或配套的设备、部件等发生质量问题全部由合同出卖人承担更换、维修、赔偿责任。
3、如因本合同标的物引起侵权行为，由出卖人承担全部责任，并赔偿买受人由此造成的直接和间接损失。
监制部门：印制单位：
低压配电箱采购合同
低压配电箱是电力系统中最低一级控制和保护设施,是保障电力系统安全运行最基础的一个环节。低压配电箱采购。
合同。
怎么写呢?以下是在本站小编为大家整理的低压配电箱采购合同范文，感谢您的阅读。
第一条工程概况。
第二条产品的名称：配电箱，规格，型号[按实际内配件定]，元件;采用德力西或正泰，有线电视接线箱采用鸿雁电器厂产品，数量和价格：详见图纸及变更会审附报价表合同总价(小写)。
第三条交货地点：罗马假日花园工地现场甲方指定地点。
第四条交货时间：
20xx年月日提供配电箱，如有调整以甲方提供的日期为准。
第五条产品质量要求。
5.1乙方必须按国家相关规范要求提供全部完整无损、全新的产品。
5.3产品质量以产品封样为准。
5.4产品质量标准为优等品。
5.5乙方承诺所提供产品合格率为100%，若需方对产品质量发生异议时，以质量监督检验中心提供的检测报告结论为准。
5.6乙方负责提供供货产品明细材料清单，如;性能指标、检测及验收标准、品牌、产地、规格型号、价格等。
5.7安装配件、其他辅料等采用国家优质产品，并以材料质量。
证明书。
为准。
5.8箱体采用1.2至1.5mm厚的国产优质钢板制作，做好防腐处理，箱体采用白色的油漆，油漆工艺：喷塑，箱体至少保证二年内不出现生锈、涂膜脱落、龟裂等现象。
第六条产品的交货验收及保管方式。
6.1乙方必须按照甲方要求运抵卸货地点，否则，甲方有权拒收货物。
6.2合同签订时乙方提供的样品、样品甲方进行封存，作为产品验收的依据。
6.4货物在交货验收合格前所有权不转移，产品的包装、成品保护、货物的丢失、损坏的风险由乙方承担。
6.5乙方在交货的同时应向甲方提供产品合格证，备案证、厂家资质.产品年检报告.使用。
说明书。
等相关资料，否则甲方有权拒收货物。
6.6对乙方所提供产品，甲方有权随机抽样送检，如送检产品质量不符合相应国家或者行业标准，甲方有权对乙方提出索赔。送检费由乙方承担。
6.7产品质量必须通过国家检测机构相关部门验收标准为准并有检测报告。
6.8为确保乙方所提供产品质量，供需双方需对产品质量层层把关。在生产期间，甲方有权指派相关人员进驻乙方厂区跟踪检查。
第七条货款支付方式。
7.1本工程不支付预付款。
7.2全部货物送达工地现场后[或每楼为单位送货]，15。
7.3配电箱安装调试完成，经验收合格，资料交付齐全、正确、有效，手续完备，并按实结算后，15日内支付至结算总价的95%。
7.4保修金为5%。保修期为一年，保修期达到一年后如甲方或物业公司对产品质量没有异议，则在15个工作日退还保修金。
第八条变更处理方法。
在本合同规定交货时间的6个工作日前，甲方如需改变所订产品的规格型号和数量级发货时间、到货时间，乙方只可对因规格型号和数量的变化而造成的价差调整合同金额，但不得就甲方的变更行为收取任何费用。
第九条产品保修、补货约定。
9.1产品保修期为一年，时间从甲方工程竣工验收之日计。
9.2保修期因乙方产品质量出现的问题负责免费更换，乙方在接到甲方更换的要求后24小时内进行更换本合同规定的质量要求的产品。否则甲方有权单方面选择其他单位的产品，因此发生的费用从保修金中扣除，而且乙方须对此造成的结果继续负责。
第十条违约责任。
10.1合同签订后，除出现不可抗力的情况外，合同双方必须履行合同各项条款。倘若无法履行合同时，违约者需向对方支付本合同总价的10%作为不能履行合同之赔偿。10.2乙方未按合同规定日期交货，乙方须支付甲方逾期部分货款总额每天千分之三的违约金，并依法赔偿因此给甲方造成的损失，逾期交货超过十天的，甲方有权单方面终止合同。
10.3因为产品质量问题致使没有一次性通过工程竣工验收的，乙方应立即无尝换货并在7天内向甲方交送本合同规定的合格产品，并向甲方支付未通过安装验收部分产品价款的5%违约金。乙方逾期5天未交送合格产品的，或者因为产品质量问题致使二次没有通过安装验收的，甲方有权单方解除本合同，乙方应向甲方退还该部分不合格产品的货款，并支付该部分价款10%的违约金。
10.4乙方依法承担因为产品质量问题而给甲方、第三方(包括但不限于施工人员及业主)造成的损失。
10.6对因产品缺陷造成的人身、财产损害，乙方应根据《中华人民共和国产品质量法》等相关法律规定赔偿。第十一条甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免除承担违约责任。
第十二条本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，协商不成时，向本合同履行地有管辖权的人民法院提请诉讼。
第十三条本合同自双方签章之日起生效，到乙方将全部订货送齐经甲方验收无误，并按本合同规定将货款结算以后终止。
第十四条本合同在执行期间，如有未尽事宜，经甲乙双方协商，签订补充协议与本合同具有同等法律效力。
第十五条本合同用中文书写，一式二份，双方各执一分，具同等效力，未尽事宜，协商解决。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
采购方(全称)：(以下简称甲方)。
供货方(全称)(以下简称乙方)。
为明确甲乙双方在工程承包施工中的权利和义务，依照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》等有关规定，甲乙双方依自愿平等诚实原则，经协商一致，签订本合同。
第一条承包工程概况。
一、工程名称：漳州天同地产有限公司国贸润园800kva临时用电箱型干式变压器。
二、工程地点：漳州市龙文区蓝田区东屿村国贸润园项目。
三、采购内容：
第二条箱变内设备元器件品牌要求。
一、变压器选用中骏电器变压器，变压器的生产制造符合设计施工图纸技术要求;。
二、低压配电元器件选用常熟开关厂或者上海人民品牌产品，高压配电元器件选用lk或者维益品牌。
三、箱式变压器尺寸：按实际需要由竞标单位提供方案(外壳材料薄钢板，钢板厚度不低于2mm，门销为不锈钢，带锁。警示灯、散热、照明等配套设施齐全)。
五、制造工艺符合现行国家和行业规范标准，符合漳州市电业部门的验收要求;。
六、其他材料也必须具有3c认证的合格证。
七、按国家标准，货到之日起，质量三包壹年。
共
2
页，当前第。
1
页
1
2
配电箱供货合同
甲方：
乙方：
丙方：
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规的规定，供、需三方在平等、自愿的基础上，针对长春市星火房地产开发有限公司东田〃青年城一期配电箱及箱内电气元件的供应，经三方友好协商达成如下协议：
一、工程概况。
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程内容：配电箱及箱内元件供应。
4、质量等级：符合国家标准。
5、承包范围：楼的所有配电箱及箱内元件供应。
二、工程总价款。
1、甲方向乙方支付合同总价款为：(包括丙方的电气元件的价款及运费)。
2、乙方的合同总价款确因图纸变更有数量上的较大增加时经甲方高层领导审批同意后方可调整合同总价款。
三、结算及付款方式：
1、甲方对乙方进行结算付款。乙方对丙方按照供货数量及单价进行结算付款。
2、甲方对乙方的付款方式：
(1)进度款：箱体到达现场支付合同总价款的30%;元件到达现场安装时支付到合同总价款的65%。
(2)结算价款：验收合格后支付到合同总价款的95%。
(3)质保金：总价款的5%留做质保金，一年后付清，不计利息。
(4)乙方每次收取甲方款项的同时都应该向甲方开具等额发票。
四、施工及验收标准。
1、乙方保证户箱所用钣金厚度不小于1.0㎜，其余配电箱所用的钣金厚度不小于1.3㎜。
2、乙方供应的配电箱所用的元件采用丙方的正泰牌电气元件。
3、设备的规格型号及箱内的元件乙方均应按电气施工图纸进行制作及安装。
4、乙方及丙方按国家建设电气验收规范标准制作及安装。
5、配电箱及元件均应符合供电部门验收标准要求。
6、丙方向乙方提供所要求的配电箱内的正泰牌电气元件，甲方与乙方同时对丙方的电气元件的质量进行验收。
7、丙方提供的电气元件要保证与招标时的质量相同，丙方与乙方同时对所提供的元件的质量负全部责任。丙方应对所提供的电气元件二年内进行无偿更换和保修。
8、乙方留丙方的电气元件总价款的5%做为质保金，一年后元件无质量问题在甲方同意的情况下由乙方返还给丙方。
五、质保期：
乙方与丙方对合同产品的质保期均为二年。质保期从合同产品验。
六、交货期限：乙方合同签订后七个工作日内一批箱体送到现场。交货以不影响施工为准。
七、丙方向乙方直接供货。丙方所提供的电气元件的单价不应高于招标时中标的价格。
八、延期交货：
1、乙方应按照本合同规定的时间交货和提供服务。
2、在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，如果同意，可通过修改合同，酌情延长交货时间。
九、售后服务：
乙方接到甲方通知后一小时内到达现场，在最短的时间内恢复正常的供、配电系统，质保期二年，终身维护。
十、违约责任：三方严格遵守本协议，如有一方违约应赔偿另外两方相应的经济损失。如有纠纷，协商解决，协商不成，可向法院提出诉讼。
十一、本协议自三方法定代表人或授权代表签字并加盖公司印章之日起生效。
十二、本协议一式陆份，甲方三份、乙方两份、丙方一份。
甲方：
法定代表人：
委托代理人：
签字日期：
乙方：
法定代表人：
委托代理人：
签字日期：
丙方：
法定代表人：
委托代理人：
签字日期：
配电箱合同优选
买方：(以下简称“甲方”)。
卖方：(以下简称“乙方”)。
甲乙双方经协商，就临平花苑二期地下室配电箱购销事宜，双方协商一致签订本合同，合同如下：
一、总则。
(一)购销商品名称：临平二期1-9号楼地下室与地下车库工程配电箱、配电柜采购。
(二)生产厂：乙方。
(三)工程名称：临平花苑二期(四)交货地点：杭州余杭临平。
二、商品价格及总价。
合同暂定总价为人民币(大写)壹佰零陆万贰仟贰佰柒拾陆元整。
三、产品名称与金额。
(1)设备明细详见附件——设备明细表;。
(3)货到现场经甲方验收合格并经甲方、施工单位、监理单位共同签字确认的数量为结算依据。
(4)总价中已包含防雷检测费并确保检测合格，如未合格，相应费用与损失全部由乙方承担。
四、质量标准。
(一)执行国家、行业、地方现行标准、规范，并确保质量合格。
(二)颜色、规格严格按图纸及甲方要求。
(三)乙方所供应的商品国家有相关环保要求的，应符合国家相关环保要求。
(四)商品进场时须向甲方现场工程师和监理工程师报验，严禁使用国家明令淘汰的材料。
(五)质保期为两年，自房屋交付购房者之日(即20xx年12月31)起计算。
五、供货方式。
(一)供货数量及期限：根据甲方进度要求和现场具体情况及时送到现场。
(二)供货地点：甲方工地现场。
六、验收标准、方法。
(一)乙方随进场货物提供出厂合格证、质保单与有关部门的检验报告，并对商品质量负责。
(二)乙方应在商品到货前两天通知甲方以便准备验收接货。
(三)甲方有权对到货产品进行定时抽样检测。
(四)以甲方工程负责人、监理单位工地负责人、施工单位项目经理清点确认验收合格的签字单为结算依据。
七、付款方式。
(一)合同签订之日起3日内乙方向甲方支付履约保证金：万元，(大写：人民币伍万元整)，其中：质量保证金为50%;工期保证金为20%;成品保护保证金15%;与甲方及总包之间的配合保证金15%。
(二)合同签订后，甲方向乙方支付预付款5万元。
(三)箱体与元器件模块分批发货到甲方工地现场后，经甲方、施工单位、监理单位验收合格的数量作为货款支付依据，甲方按批次向乙方支付合格产品金额_30_%的货款，同时在第一次支付货款时一次性扣回预付款。
(四)全部产品发货到甲方工地现场后，经甲方、施工单位、监理单位验收合格的数量作为结算依据。施工单位完成安装并经甲方、监理单位验收合格后，甲方向乙方支付至合格产品金额_80_%的货款。
(六)余结算总价的_5_%作为质保金，质保期(自房屋交付业主之日起计)满两年后，若无质量问题支付给乙方5%(无息)。
八、设计变更。
(一)甲方如果设计变更引起供货数量、产品规格、颜色和技术要求等发生变化时，应及时向乙方下发变更通知单。重大变更或增加造价时，必须由甲乙双方另行协商达成协议后，乙方才予实施。因设计变更造成的乙方经济损失由双方协商解决。
(二)乙方应在收到甲方变更通知单后5日内按照本合同向甲方申报供货数量及价格。如果甲方未能在收到乙方申报之日起10日内提出审核意见，则视为同意乙方的供货数量及单价。如甲方增加定货数量，增加产品的价格不发生变化。
(三)乙方按照设计变更完成供货后，双方按重新核定的供货数量、价格进行核算。
九、供货期限。
(一)货物的最终清单与供货时间以甲方另行发出的书面订货单或发货通知单为准，甲方应提前30天向乙方发出书面订货单或发货通知单，乙方应按照甲方要求的供货时间及时供货。
(二)甲方发出的订货单和变更通知单与本合同具有同等的法律效力，双方必须严格遵守。
十、双方责任。
(一)如甲方不能按本合同规定付款，每延迟一天，甲方应向乙方偿付逾期付款额1‰的违约金。
(二)乙方产品品种、规格、数量、质量等不符合本合同规定时，乙方必须无条件退货或补交，并承担由此发生的一切费用和损失。甲方、施工单位或监理工程师检查发现假冒伪劣产品，乙方须支付5000-10000元/次的罚款。
(三)如乙方不能按照本合同规定的时间交货，每延迟交货一天，乙方应向甲方偿付该批次货物合同价1‰的违约金。同时甲方有权要求乙方还须无条件退货或补交，并承担由此发生的一切费用和损失。
(四)甲方及乙方应严格履行合同，如违约(不可抗力因素造成的除外)，由此造成的一切责任及损失由违约方承担，违约方承担违约责任后，应继续履行合同(合同另有约定或守约方要求解除合同的除外)。
十一、知识产权保护。
乙方承诺所供产品未侵犯任何国家或企业、个人的知识产权，并保障甲方免予承受因侵犯任何知识产权而遭受的诉讼、仲裁、索赔或其它经济损失，否则，乙方应承担甲方因此遭受的所有损失(包括律师费、诉讼费等)的赔偿责任。
十二、纠纷解决方法。
双方在履行合同过程中，如发生争议，应通过友好协商解决，若协商不成，任何一方均可向甲方所在地人民法院起诉。
十三、不可抗力。
不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非甲方、乙方责任造成的爆炸、火灾，以及自然灾害等原因致使双方无法继续履行合同，甲乙双方均不承担违约责任，但需及时通知对方，并提供经有关部门鉴定核实的有关证明文件。
十四、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，与本合同有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。
十五、合同的生效。
本合同一式陆份，双方各执叁份，效力相同，本合同自双方签字盖章后生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
低压配电箱采购合同
甲方：乙方：
第一条工程概况。
项目名称：罗马假日花园3.5.7.9.10#楼项目地点：长武县召仁大街东段路南。
第二条产品的名称：配电箱，规格，型号[按实际内配件定]，元件;采用德力西或正泰，有线电视接线箱采用鸿雁电器厂产品，数量和价格：详见图纸及变更会审附报价表合同总价(小写)人民币：(大写)。
合同总价包括各种配电箱的加工制作、配电箱的装卸、运输、对方至采购单位指定地点、产品检测费、管理费、税金、现场配合验收、因质量问题引起的维修和更换、技术指导及技术培训等所发生的一切费用。
第三条交货地点：罗马假日花园工地现场甲方指定地点。
第四条交货时间：
月日提供配电箱，如有调整以甲方提供的日期为准。
配电箱供货合同
需方：(以下简称甲方)。
供方：(以下简称乙方)。
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》以及有关法律、法规和规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方经充分协商，现就祥云县佳和广场项目施工中的配电箱供货事宜，达成如下协议：
第一条：供货产品名称、品牌、规格型号、技术要求以及单价、数量、金额等。
1、详细供货清单详见附件一;。
3、第二条：材料包装、交货期限、地点及方式。
1、材料包装及装运要求：汽车运输，包装费已包括在材料单价内。由于包装不善引起货物损害或损失均由乙方负责。
2、、交货期限：合同约定的总供货期限，以甲方项目部通知(书面或电话通知)为准;。
3、详细的各种材料到货时间以甲方项目部的进货计划单为准，乙方应严格按照要求分批组织材料进场;在每批次送货前，乙方必须提前与甲方的专业工程师确认所送材料的品种、规格、数量及到场时间。
第三条：双方联系人和联系方式。
1、甲方采购员：，联系电话：甲方专业工程师：，联系电话：
2、乙方代表：，联系电话：
第四条：材料的质量标准和要求。
1、所有材料必须按设计图纸、国家相应标准生产、验收的具有原产地证明的未经使用过的全新正品。
2、质量要求：
1)、按甲方要求图纸制作，所有元器件严格按图纸要求品牌及规格选装。
2)、所有箱体为室外落地风雨箱、双层门锁、底加双片隔离护板、颜色国际灰。
3)、产品质量达到国家相关质量标准，质保两年。
4)、随货附送相关检测报告、合格证、营业执照副本复印件等，并加盖公司红章。
5)、为防止工程量变更等因素造成工程量的变化，乙方送货前必须得到甲方项目工程师确认许可方可送货，甲方有权对合同量在一定范围内做出调整。
第五条：货物的检验(后续责任的考虑)。
1、货物卸至工地现场甲方指定地点后，由甲方负责清点验收。乙方应按甲方安排的时间派人到现场会同监理、甲方及业主对货物的质量、规格、材质、数量等进行验收，并做好书面记录。如因包装、运输不当造成的货物质量下降或破损、缺件等，由乙方承担补充或更换的责任。如对甲方工期造成影响，乙方应承担相应的责任。
2、如乙方代表无故不能按时到达现场，甲方有权会同监理工程师与业主代表共同验货，对验货情况做好书面记录，乙方应认可此记录，并承担与上述条款相应的责任。
3、合同约定甲方现场验收人员为：质量由甲方项目部专业工程师负责验收，数量由甲方项目部采购员和库管共同确认。
4、乙方交货时甲乙双方对货物质量进行验收，此验收通过并不能免除乙方货物在后期出现的质量缺陷，乙方应对此承担相应责任。