51范文网

监理合同支付按月支付(汇总6篇)

时间:2023-09-29 17:35:06 作者:纸韵 监理合同支付按月支付(汇总6篇)

随着法律法规不断完善,人们越发重视合同,关于合同的利益纠纷越来越多,在达成意见一致时,制定合同可以享有一定的自由。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧。下面是小编带来的优秀合同模板,希望大家能够喜欢!

监理合同

(以下称"甲"方)

被委托监理方为:_______工程咨询监理公司

(以下称"乙"方)

甲方委托乙方,按本合同书要求进行:______工程项目的施工监理,监理范围___质量控制、进度控制和投资控制工作。服务期限为____年__月至____年__月。总费用为:____万元。乙方接受甲方委托,签定本合同书。

本合同书(协议书连同合同一般条款、特殊条款与附录,称为"本合同书")经合同双方法定代表人或代理人签字,并加盖本单位公章后生效,合同双方各持合同正本壹份和副本四份,副本报送监理主管部门和其他有关单位。

本合同书签于:____年__月__日地点:_____

甲方(公章):________乙方(公章):____

法定代表人:_________法定代表人:_____

地址:____________地址:________

电话:____________电话:________

电挂:____________电挂:________

邮编:____________邮编:________

开户银行:__________开户银行:______

帐号_____________帐号_________

合同一般条款

第一条

甲乙双方的监理依据是_________。

第二条

甲乙双方共同遵守合同书,并按本合同书开展监理工作。

第三条

甲方是本工程项目建设的组织者,负责建设中筹集资金、征地、移民、协调与当地关系等职责,对本工程建设效益全面向国家负责。

乙方受甲方的'委托,作为本项目监理单位,根据本合同书进行监理工作,行使甲方赋予的权力并对甲方负责。

监理合同

1、建设工程勘察合同履行期间,在发包人要求解除合同时,下列关于勘察费结算的说法中正确的是(b)。

a不论工作进行到何种程度,发包人均应全额支付勘察费

d不论工作进行到何种程度,定金不退,并应根据工作量比例支付勘察费

2、某工程设计合同约定的合同价为100万元,定金为合同价的20%。设计工作完成40%时,发包人因建设资金筹措困难决定取消该项目的建设,通知设计单位解除设计合同。按照建设工程设计合同示范文本的规定,发包人应赔偿设计单位的违约金额为(c)万元。

a20b40

c50d100

3、根据标准施工合同,当组成合同的文件出现矛盾时,应按合同约定的优先顺序进行解释,合同中没有约定的,优先顺序正确的是(d)。

a合同协议书、通用条款、专用条款b、中标通知书、专用条款、协议书

c中标通知书、专用条款、投标书d中标通知书、专用条款、工程量清单

4、下列关于施工合同计价方式的说法中,正确的是(a)。

a工期在18个月以上的合同,因市场价格不易准确预期,宜采用可调价格合同

b业主在初步设计完成后即招标的,因工程量估算不够准确,宜采用固定总价合同

c采用新技术的施工项目,因合同双方对施工成本不易准确确定,宜采用固定单价合同

d设备安装工程因无法估算工程量,宜采用成本加酬金合同

5、根据标准施工合同的约定,工程接收证书的颁发日期标志(d)。

a缺陷通知期开始b工程的竣工日期

c承包商的合同义务完成d应当由业主承担照管主要工程的责任

6、施工合同中,通常基于工程的性质和承包工程量等因素约定工程预付款,其目的是(b)。

a担保发包人能够按期支付工程进度款

b发包人帮助承包人解决工程施工前期资金紧张的困难

c表明发包人与承包人合作的诚意

d防止承包人擅自变更、终止施工合同

7、下列关于施工进度计划的说法中,错误的是(d)。

a承包人应当依据施工组织设计编制施工进度计划

b工程师无权对承包人提交的施工进度计划提出不同意见

c工程师对施工进度计划的认可,不能免除承包人对施工组织设计缺陷应负的责任

d经工程师认可的施工进度计划,将作为工程的施工进度控制的依据

8、某施工合同约定的开工日期为20xx年9月10日,承包人在9月1日向工程师提出了将在9月17日开工的延期申请,理由是主要施工机械正在大修,工程师在9月2日向承包人发出开工通知,要求其按合同约定的开工日期开工,承包人的主要施工机械于9月25日运抵施工现场,实际开工日期为9月30日,根据标准施工合同,该工程的合同工期自(a)起计算。

a9月10日b9月17日

c9月25日d9月30日

9、某工程开工通知写明的开工日期为20xx年2月1日。承包人因主要施工机械未到场向工程师递交了延期开工1周的申请,但未获得工程师批准。工程实际在20xx年2月5日开始动工。20xx年12月5日,承包人在自检合格后提交了竣工验收申请报告,工程于20xx年12月20日通过了竣工验收。按照标准施工合同的规定,承包人的施工期应为(a)。

a自2月1日始,至12月5日止b自2月1日始,至12月20日止

c自2月5日始,至12月5日止d自2月5日始,至12月20日止

10、根据标准施工合同,发包人采购的建筑材料运抵施工现场,在由承包人保管前,应经过(b)共同验收。

a发包人与监理人b监理人与承包人

c发包人与承包人d监理人与供货人

监理合同

1、国际上通常将企业按规模分为大、中、小三个类别,中型施工企业的定位是(ad)。

a、作为大型工程的阶段性专业化和体系专业化的分包商

b、建筑工程总承包c、零星工程修建

d、以联合的方式承包中、小型工程e、专业技术要求高的工程

2、建设工程交易中心的基本功能是(abc)

a、信息服务功能b、场所服务功能c、集中办公功能

d、确定招标方式功能e、信息发布功能

3、建设工程交易中心的运行原则能够保证其良好的运行秩序和发挥更大的市场功能,其内容包括(abcd)

a、信息公开原则b、依法管理原则

c、公平竞争原则d、建立监督制约机制,办事公正原则

e、不包括属地进入原则

4、按照我国有关规定,所有建设项目都要在建设工程交易中心内(abcd)

a、工程项目报建b、发布招标信息c、授予合同

d、申领施工许可证e、办理工程保险

5、我国的建筑市场由于受计划管理模式的影响,在招标市场尚存在许多问题,主要表现为(abcde)

a、推行招标的力度不够或者想方设法逃避招标

b、实施招投标程序统一,漏洞较多,有不少的项目有招投标之名而无实

c、招投标中不正当交易和fu败现象比较严重

d、政企不分,对招投标活动行政干预过多

e、行政监督体制不顺,职责不清,限制了市场竞争

6、下列关于招标方式的说法中,正确的是(ace)

b、邀请招标又称为无限竞争招标c、邀请招标又称为有限竞争招标

e、答案d中的招标方式称为议标

7、建设单位的招标应当具备的条件是(bcde)。

a、招标单位可以是任何单位b、有与招标工程相适应的经济、技术、管理人员

c、有组织编制招标文件的能力d、有审查投标单位资质的能力

e、有组织开标、评标、定标的能力

8、招标前期准备应满足的要求有(abde)

a、建设工程已批准立项,且向建设行政主管部门履行了报建手续,取得批准

b、建设资金能满足建设工程的要求,符合规定的资金到位率

c、建设用地已依法取得,但未领取建设工程规划许可证

d、技术资料能满足招投标的要求e、法律、法规规定的其他条件

9、关于标底,下列描述正确的是(bcde)

a、一个工程可以编制几个标底。b、标底必须送招标管理机构审定。

c、标底审定后必须及时妥善封存、严格保密、不得泄漏。

d、力求与市场的实际变化吻合,有利于竞争和保证工程质量

e、标底价格一般应控制在批准的总概算及投资包干的限额内

10、投标文件有下列情形之一的,应当在开标时当场宣布无效(abcd)

a·未加密封或逾期送达的b·无投标单位及其法定代表人或者代理人印鉴的

c·关键内容不全的d·字迹辨认不清的

e·有投标单位法定代表人或者代理人印鉴的

11、堪察现场一般安排在投标预备会前,招标单位应向投标单位介绍下列情况(cdef)

a·由哪些单位参与投标竞争b·是否达到招标文件规定的条件

c·地形、地貌、水文地质、土质、气候条件

d·现场的通讯、饮水、污水排放、生活用电等

e·工程在施工现场的位置f、可提供的施工用地和临时设施等

12、在资格预审文件中应规定统一表格让参加资格预审的单位填报和提交有关资料。其中资格预审单位概况包括(acd)

a、企业的资金运转情况b、企业的发展前景c、企业简历

d、企业人员和机械设备情况e、企业的主要销售渠道

13、下列属于招标文件的主要内容的是(abce)

a、投标须知,包括所有对投标要求的.有关事项

c、设计依据资料,包括提供设计所需资料的内容、方式和时间

d、设计文件编制的依据e、招标可能涉及的其他有关内容

14、评标的条件(原则)是(bcdf)

a、投标单位技术力量强b、投标合理、工期适当c、有较好的信誉

d、有保证质量和安全的措施、有保修期内进行保修的措施e、愿意让利

f、主要工种有施工方案、大型工程有施工组织设计,且先进合理,切实可行

15、下列关于投标人的说法不正确的是(ac)

a、投标人是响应招标、参加投标竞争的人或其他组织

b、投标人应具有承担招标项目的能力

c、投标人可以以低于合理预算成本的报价竞标

d、投标人不得以他人名义投标或以其他方式弄虚作假,骗取中标

e、投标人不得相互串通投标报价,不得排挤他人公平竞争,损害招标人的合法权益

16·对业主来说,招标就是择优。择优有不同的侧重面,一般主要包括下列(abcd)

a、较低的价格b、先进的技术c、优良的质量

d、较短的工期e、较好的维修

17、为了在竞争中取胜,投标人的投标班子应该由以下几类人才组成(abc)。

a、经营管理类人才b、技术专业类人才

c、商务金融类人才d、财务类人才e、贸易类人才

18、发生国际联合承包的契机是(abc)

a、必须与当地公司联合承包b、一家公司难以独立经营

c、发挥联营各方优势,增强竞争力d、可以不与当地公司联合承包

e、一家公司可以独立经营

19、所谓投标决策,包括的内容(abc)。

a、针对项目招标是投标,或是不投标

b、倘若去投标,去投什么性质的标

c、投标中如何采用以长制短,以优胜劣的策略和技巧

d、投标的区域e、投标的目的

20、通常情况下,下列招标项目应放弃投标(abcd)

a·本施工企业主管和兼营能力之外的项目

b·工程规模、技术要求超过本施工企业技术等级的项目

c·本施工企业生产任务饱满。则招标工程的盈利水平较低或风险较大的项目

d·本施工企业技术等级、信誉、施工水平明显不如竞争对手的项目

e·本施工企业技术等级达不到招标要求,但装备满足要求

监理合同

1.在建设工程合同中,合同当事人一般应当具有法人资格,并且承包人还应当具备相应的资质条件,这是合同生效条件中()的具体表现。

a.当事人必须是法人组织

b.意思表示真实

c.不违反法律或社会公共利益

d.当事人具有相应民事权利和民事行为能力

2.在施工合同的履行中,如果建设单位拖欠工程款,经催告后在合理的期限内仍未支付,则施工企业可以主张(),然后要求对方赔偿损失。

a.撤销合同,无需通知对方

b.撤销合同,但应当通知对方

c.解除合同,无需通知对方

d.解除合同,但应当通知对方

3.招标的资格预审须知中规定,采用限制合格者数量为六家的方式。当排名第六的投标人放弃投标时,应当()。

a.仅允许排名前五名的投标人参加投标

b.改变预审合格标准,只设合格分,不限制合格者数量

c.由排名第七的递补,维持六家投标人

d.重新进行资格预审

4.施工中。监理工程师同意采用承包人的合理化建议所发生的'费用和获得收益的分担或分享,由()。

a.由发包人分担或分享

b.由承包人分担或分享

c.由发包人和承包人另行约定

d.由监理工程师确认

5.某工程竣工验收阶段,承包人于3月1日向工程师递交了竣工验收报告,发包人于3月15日组织生产设备启动试车检验,3月18日试车完毕后发包人、承包人、工程师和设计代表在试车记录上签字确认质量合格,工程师于3月20日签发工程移交证书,则承包商的实际竣工日应为()。

a.3月1日

b.3月15日

c.3月18日

d.3月20日

6.发包人根据工程的实际需要确需修改建设工程勘察、设计文件时,应当首先()。

a.报经原审批机关批准

b.经监理人同意

c.经设计人同意

d.由原勘察、设计单位修改

7.附条件生效的合同,合同成立后虽然并未开始履行,但任何一方不得撤销要约和承诺,否则应承担()。

a.违约责任

b.缔约过失责任

c.定金罚则责任

d.违约金责任

8.按照《中华人民共和国合同法》规定,要约人撤销要约的通知应在()到达受要约人,才能取消该项要约。

a.要约到达受要约人之前

b.受要约人发出承诺通知之前

c.承诺通知到达要约人之前

d.受要约人发出承诺通知之后

9.建设工程合同的纠纷由()人民法院管辖。

a.被告住所地

b.合同签订地

c.工程所在地

d.原告住所地

10.无标底的综合评分法可以避免因()造成对某些投标书的报价评分不公平。

a.标底编制得不够合理

b.评标标准不合理

c.评标委员会的评标过程不合理

d.受标底的约束

答案:ddccaabbca

监理合同

发包方:

承包方:

依照《中华人民共和国民法典》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,在工程建设施工合同的基础上,双方就后甫新村沿街地块商住楼施工承包工期延迟达成补充协议如下:

本项目位于_______,地块总用地面积平方米。小高层住宅5幢(9到11层)、多层住宅11幢(4到5+1f)、沿街设1到2层商业用房,均为框架结构。建筑占地面积10279.00平方米,地上建筑面积(计容积率部分)44587.01平方米,储藏间建筑面积2889.13平方米,地下室建筑面积3871.10平方米(其中人防面积1525.00平方米)

本工程主体全部结顶,并进过中间安全、结构验收,装饰工程开始施工。

1、工程开工后周边农民土地政策协调处理延误。

2、工程基础施工阶段天气多雨,自然不可抗力等因素延误。

现经甲乙双方协商,经甲方同意确认,原合同竣工日期20

__

年8月9日顺延至20

__

年6月30日。

协议订立时间:年月日。

协议订立地点:建筑工程有限公司,本协议一式四份,双方各执二份,本协议双方签字盖章之日起生效。

甲方:____________________

乙方:____________________

_____年_____月_____日

监理合同

地址:____________电话:____________

法定代表人:____________

职务:____________

乙方:______________________________

地址:____________电话:____________

法定代表人:____________

职务:____________

根据《中华人民共和国合同法》之规定,经双方在平等、自愿、互利的基础上,签订本合同,共同信守。

第一条监理项目范围

甲方委托乙方,按本合同书要求进行________________工程项目的____施工监理,监理范围:________________________质量控制、进度控制和投资控制工作。

第二条期限费用

服务期限为____年____月至____年____月。总费用为:________万元。

第三条条款定义

1.甲乙双方的监理依据是《建设监理试行规定》和其他有关规定以及施工承包合同。

2.甲方是本工程项目建设的组织者,负责建设中筹集资金、征地、移民、协调与当地关系等职责,对本工程建设效益全面向国家负责。

乙方受甲方的委托,作为本项目监理单位,根据本合同书进行监理工作,行使赋予的权力和责任,对甲方负责。

3.本合同书所指的工程监理范围与内容在附录b服务范围与内容中详细说明。

4.本合同书所指的监理费用及支付办法在附录d中详细说明。

5.在合同实施过程中,合同双方一切联系均以书面通知为准,特殊情况可先口头通知并即补书面通知。双方共同签署的有关文件,属于合同的补充文件。双方联系的具体规定(代表、地点、方式等)在特殊条款中订明。

第四条本合同书的开始、完成与变更。

1.按本合同书规定的全部有效的签字盖章完成后,本合同书立即生效。

2.监理单位应按本合同书特殊条款中所订明的期限开始其服务。

3.监理单位应按本合同书特殊条款中所订明的期限完成服务。

4.如果情况变化,致使合同书需变更时,必须经双方书面同意才能成立。为此,一方提出的建议需经送交另一方作应有的考虑。

5.如果如本合同书需延长(不可抗力等),甲乙双方应签订补充合同,或在特殊条款中事先加以说明。

6.合同签约后出现国家法律、法规和政策等变化时,合同双方经协商后可做调整,并在特殊条款中具体说明。

第五条甲方的权力与责任。

1.甲方依据监理合同对乙方的工程进行督促和检查。

2.甲方若认为乙方履行合同不力严重影响工程进度,甲方有权要求更换乙方主要人员,直至终止合同。

3.对涉及工程工期、质量、造价等重大问题变更时,应由甲方最后确定并按国家规定的基建程序办理。

4.甲方支持乙方的工作,按合同保证乙方责任和权力的统一。甲方应按附录c按时向乙方提供规定的设备、设施和材料。

5.甲方应向乙方提供本合同规定的监理工作所需的合同文本、资料、图纸和数据等。同时应在特殊条款中明确提供的方式、份数与回收、保密等办法。

6.甲方应负责协调工程外部条件及与地方的关系。

7.甲方应在特殊条款中双方订明的期限内,对由乙方提交甲方决策的报告、文件等作出决定。

8.甲方依据附录d按时支付乙方监理费用。

第六条乙方权力与责任。

1.乙方拥有合同中规定的权力,并承担相应全部责任。

2.乙方必须具有履行本合同书所需的技能、谨慎与勤奋,必须按照监理的职业准则完成其全部职责。

3.在监理过程中监理单位如需另聘专家咨询或协助,在监理服务责任以内发生的费用,由乙方承担;超出监理服务责任并发生费用,应征得甲方书面同意后,由甲方承担费用。

4.乙方按附录c按时自带规定的设备、材料和设施。具体使用合同在附录c中规定。

5.乙方必须按附录e规定派出监理工作需要的监理人员及项目监理机构。其主要人员资格和服务条件须经甲方审查同意,甲方不得无理由地拒绝。甲方同意乙方根据监理目标需要提出的工程监理组织机构,并确认总监理工程师。

6.监理应按本合同规定的人员在各规定期限内进行。为保证监理的有效实施,乙方可在该期限内作出合理调整。若更换现场人员,应代之同等技能的人员,其中主要监理人员的更换需经甲方同意,乙方派驻现场监理人员应连续稳定,保证监理工作正常进行。

7.乙方有本监理项目的质量否决权、签发付款凭证权和开工、停工、返工和复工命令权。

8.乙方向甲方收取的报酬,是其关于本合同书的唯一报酬。乙方及其人员不得接受与本合同书有关的或与其承担义务有关的其他津贴、回扣等报酬和非直接支付。

9.乙方在监理的过程中,不得泄露甲方申明的秘密,乙方亦不得泄露设计、承包等单位提供并申明的秘密。

第八条调解与仲裁。

仲裁委员会仲裁。在调解和仲裁过程中,双方应保证工程建设正常进行。

第九条违约责任

由甲方原因要求终止合同,甲方应至少提前2个月通知乙方,并要承担违约责任,支付约定赔偿费用。

由乙方原因要求终止合同,乙方应至少提前2个月通知甲方,并要承担违约责任,支付约定赔偿费用。

甲方或乙方在接到终止合同通知后,15天内没有答复,可视为本合同终止。

违约赔偿费或其他违约事项由甲乙双方在特殊条款中具体约定。

第十条甲方可视乙方的监理工作情况,进行奖罚。具体内容由双方在特殊条款中规定。

第十一条特殊条款

鉴于本工程的特点与实际需要,甲乙双方经协商同意签订以下特殊条款以补充合同一般条款,当一般条款与特殊条款不一致时以特殊条款为准。具体条款如下:

1.额外服务:如果甲方委托乙方承担本合同范围以外的任务,甲方应另行补签委托合同。如果甲方或承包施工单位使服务受阻或延误,以至增加了服务的工作量和持续时间,则乙方将此情况及可能发生的影响通知甲方,甲方应增加额外服务费。

2.双方联系方式:重要问题为函件,一般问题以电话或口头指示,但都应有记录,会议以纪要为据。

3.监理服务期限:

4.在履行合同中因发生不可抗力(洪水、地震等)造成合同部分或全部不能履行,乙方不承担违约责任,允许延期或部分或全部不履行者,双方应签补充合同。

5.合同签发后,若出现国家法律、法规和政策变化等,导致监理费用的变化,本合同监理费应作相应调整。

6.甲方向乙方无偿提供监理工作需要的图纸(蓝图)资料(技术要求、通知等)及与被监理项目有关的试验报告等技术资料5份,甲方与承建施工单位签订的合同副本2份。乙方在使用上述资料期间不得向其他无关单位泄露,项目结束后归还甲方。

7.甲方接受乙方提交的需甲方决策的报告、文件等,应在7天内给予明确指示,并采用书面形式通知乙方。

8.乙方不承担施工中工伤事故的责任。

9.违约金:由于甲方或乙方的原因要求终止合同,按一般条款第九条的期限办理。由于甲方原因终止合同,甲方支付乙方违约金____元。由于乙方原因终止合同,乙方支付甲方违约金____元。因甲方决策不当而影响工程进度、质量,应由甲方负经济责任。

违反合同____条,____方支付____方违约金:____元。

违反合同____条,____方支付____方违约金:____元。

违反合同____条,____方支付____方违约金:____元。

违反合同____条,____方支付____方违约金:____元。

10.奖罚:甲方可视乙方工作成效进行奖罚。资金在____元范围内,罚金在____元限度之内。

为了促进承建施工单位保证进度、质量和安全,乙方可写出书面材料建议奖励有关人员。具体数额及开支办法由甲乙双方协商确定,乙方使用时受甲方监督。且立账备查。

第十二条本合同自签订之日起生效,本合同正本一式两份,甲乙双方各执一份。

甲方:____________________

代表人:____________________年____月____日

乙方:____________________

代表人:____________________年____月____日