51范文网

施工合同简单版 施工合同条款(优质5篇)

时间:2023-09-22 16:37:51 作者:梦幻泡 施工合同简单版 施工合同条款(优质5篇)

合同内容应包括劳动双方的基本信息、工作内容与职责、工作时间与休假、薪酬与福利、劳动保护与安全等方面的内容。那么合同应该怎么制定才合适呢?下面是小编帮大家整理的最新合同模板,仅供参考,希望能够帮助到大家。

施工合同条款

甲方:

乙方:

一、根据有关法律法规、政策,经双方商定同意签订本合同。地块名称、位置及方位。

二、承包地概况,承包地面积四荒地xx公顷。

三、承包年限:自 年 月 日起至 年 月 日止。

四、承包费总计:

五、承包结束后,土地所有权归村委会所有,村委会可以另行发包。

六、在承包期间内乙方有独立的承包经营权可以拒绝任何单位和个人的非法要求,乙方可以在国家政策允许的条件下进行土地项目的开发整理,整理后的土地继续归乙方使用和管理。如有油田占地费,临时占地补偿费,归乙方所有,永久性占地补偿费归村委会集体所有。

七、乙方不许破坏原有地貌和附属物,不许弃耕,荒芜及掠夺性经营,可以按照依法、自愿、有偿的原则转包他人,但转包时必须经村委会和经营管理站同意并盖章后,方可转包。不得在承包地上建造固定建筑,赔偿额度由合同管理部门裁定。

八、本合同一式份,份具有同等法律效力。

甲方: (公章)

身份证号码:

乙方: (签章)

身份证号码:

施工合同条款

发包人:承包人:

手机:委托代理人:公司电话:

依据《xxx合同法》及有关法律、法规的规定,结合家庭居室装饰装修工程施工的特点,双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就发包人的家庭居室装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜,达成如下协议:

第一条工程概况

1。1工程地点:_____________________________________________________________________________。

1。2工程内容及做法:(详见施工图)。

1。3工程承包方式:双方商定采取下列第____________种承包方式。

(1)承包人包工、包料;(详见预算清单)

(2)承包人包工、部分包料,发包人提供部分材料;(详见预算清单)

1。4工程期限______天,开工日期______年______月______日,竣工日期______年______月______日。

1。5合同价款:本工程合同价为:大写:元,小写:元。(详见预算书)

第二条施工图纸

双方商定施工图纸采取下列第______种方式提供:

2。1发包人自行设计并提供施工图纸,图纸一式二份,发包人、承包人各一份。

款后提供),

设计费(大写)_____________________元,由发包人支付(此项费用不在工程合同价款内)。

第三条发包人义务

3。1开工前______天,为承包人入场施工创造条件。清理出室内物品,以便不影响施工。

3。2提供施工期间的水源、电源并负责相关费用。

3。4如需拆改原建筑物的非承重结构或设备管线,负责到有关部门办理相应的审批手续及相关费用。

3。5施工期间发包人仍需部分施工该居室的,负责做好施工现场的保卫及消防等项工作。

3。6参与工程质量和施工进度的监督、竣工验收。负责自备材料按工程进度进场。

第四条承包人义务

4。1施工中严格执行安全操作规范、防火规定、施工规范及质量标准,按期保质完成工程。

4。2严格执行有关施工现场管理的规定,不得影响邻里居民的作息及环境污染。

4。3切实保证居室内给、排水管道的畅通。

4。4保证施工现场的整洁,工程完工后负责清扫施工现场。

第五条工程变更

工程项目及施工方式如需变更,双方应协商一致,签订书面变更协议,同时调整相关工程费用及工期,签字确认变更联系单。

第六条材料的提供

6。1由发包人提供的材料、设备,发包人应在材料运到施工现场前通知承包人,双方共同验收并办理交接手续。

6。2由承包人提供的工程主体材料(电线、水管、板材、油漆),承包人应在材料运到施工现场后通知发包人,并接受发包人检验。

第七条工期延误

7。1对以下原因造成竣工日期延误,经发包人确认,工期相应顺延。

(1)工程量变化和设计变更

(2)不可抗力的自然原因(如气候等)。

(3)发包人同意工期顺延的其他情况。

7。2因发包人未按约定完成其应负责的工作影响工期的,工期顺延;因发包人提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的,返工费用由发包人承担,工期顺延。

7。3发包人未按期支付工程款工期相应顺延。

7。4因承包人责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的,工期不顺延;因承包人原因造成工程质量存在问题的,返工费用由承包人承担,工期不顺延。

第八条质量标准

双方约定本工程施工质量标准:按浙江省装饰装修地方标准db33/1022—20xx执行。

第九条工程验收和保修

9。1工程竣工后,承包人应通知发包人验收,发包人应自接到验收通知后两天内参加验收,验收合格后,填写工程竣工单。办理移交手续并填写工程保修单。

9。2未竣工验收,发包人自行入住视作验收合格。

9。3本工程自验收合格双方签字之日起水电隐蔽工程保修期为5年,其他相关工程保修期为2年。(自备材料,自备成品除外)

第十条工程款支付方式

10。1合同生效后,双方约定,发包人按以下方式直接向承包人支付工程款:

第一次:年月日(合同签订当日),支付金额(合同总价的35%):________________元。

第二次:年月日(木工进场时),支付金额(合同总价的35%):________________元。

第三次:年月日(油漆工进场时),支付金额(合同总价的25%):________________元。

第四次:安装工程开始时,支付金额(合同总价的5%):________________元。

10。2工程安装前,承包人应向发包人提供工程决算书。发包人在接到决算书后日内如未有异议,即视为同意,同时发包人应向承包人结清工程尾款,利于安装工程展开。

第十一条违约责任

11。1合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定,受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任,并赔偿给对方造成的经济损失。

11。2未办理验收手续,发包人提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的,由发包人负责。

11。3因一方原因,造成合同无法继续履行时,该方应及时通知另一方,办理合同终止手续,并由负责方赔偿对方相应经济损失。

11。4发包人未按期支付第二

(三)次工程款的,每延误一天向承包人支付违约金3天,承包人有权采取停工措施。

11。5由于承包人原因致使工期延误,每延误一天向发包人支付违约金元。

第十二条合同争议的解决方式

本合同在履行过程中发生争议的解决方式:_________

12。1由当事人双方协商解决

12。2由有关部门调解

12。3协商或调解不成的,按下列第______种方式解决。

(1)提交_________________仲裁委员会仲裁。

(2)依法向人民法院提起诉讼。

第十三条几项具体规定

13。1因工程施工而产生的垃圾,由承包人负责运出施工现场,并负责将垃圾运到小区内指定地点。

(如小区内无指定地点,垃圾须运至小区外,则属于二次清运,二次清运费由发包人承担)13。2施工期间,发包人将外屋钥匙交给承包人保管。工程竣工验收后,发包人负责提供外屋新锁,由承包人当场负责安装交付使用。

第十四条其他约定事项:__________________________________________________________。

第十五条附则

15。1本合同经双方签字(盖章)后生效,合同履行完毕后终止。

15。2本工程施工图及预算书作为本合同附件,发包方认可签字生效,具同等法律效力。

15。3本合同签订后工程不得转包。

15。4本合同一式______份,双方各执______份。

发包人(签字):承包人(盖章):

法定代表人:

委托代理人:

年月日年月日

施工合同条款

发包方:(以下简称甲方)

承包方: (以下简称乙方)

根据《xxx合同法》、《xxx建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就 工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议。

1、工程名称: 李沧区河南庄社区旧城改造安置房项目

2、工程地址: 青岛市李沧区台柳路以西,青山路以南

3、工程内容:

4、工程质量: 一次性验收合格

5、承包方式: 包工包料(包服务、包工期、包检测、包验收、包安全、包质量、包文明施工、包维修等方式进行承包)

6、综合大包价格:(包括但不限于工程项目的各种主材、辅材等全部材料。及水电费、安全措施费、机械费、检测费、人工费、管理费(含总包方2%的管理费)、利润、税金等各种费用)。综合大包价格见附件一。

7、结算面积:约 平方米。

8、总造价:

9、工期:每栋楼的开始施工日期以甲方书面文件为准,本程的总工期为 20 日历天

开工日期: 年 月 日

竣工日期: 年 月 日

1、乙方必须按照国家和山东省有关质量标准提供合格材料并施工,质量达到山东省工程建设标准《外墙涂料技术规程》和《规范》青岛市有关职能部门颁布的标准要求。

2、本工程项目应符合上述规划封样立面效果图颜色施工采用的国家、部颁、地方的施工技术(验收)规程、规范。按照国家、地方及行业现行的施工规范、标准、规定施工并达到验收合格标准;除按设计要求及相关规范施工外,还应按照《青岛市住宅工程质量通病防治技术规程》施工。

3、本工程质量标准:本工程执行国家和青岛市现行质量评定标准及验收规范,按照现行国家及青岛市相关行业标准验收。乙方质量承诺一次性竣工验收合格,若达不到承诺要求,则乙方应向甲方支付合同额的2%的违约金,并确保整改通过。甲方有权直接从乙方工程款中扣除,并永不返还。另外给甲方造成一切损失由乙方全部承担。

4、涂料颜色:乙方应按甲方提供的上级规划部门确定的颜色为准,并出示外墙立面效果图,严格按效果图(墙面样板)的颜色进行配色施工,样板领路、施工与样板相同。

1、基层清理及基层处理,按国家标准和行业规范进行墙面满刮腻子及砂纸打磨处理。

2、颜色应均匀,无色差,无砂眼,无遗漏,无龟裂,不起皮,不透底等异常现象。无论刷多少遍均以上级各部门验收合格为准,其固定单价不变。

3、乙方应提供外墙涂料生产厂家产品的“企业内控标准”,并严格执行:适用范围、使用方法和注意事项,包装、贮存及运输等管理要求。

4、甲方负责施工楼号的外墙保温达不到标准,乙方有权要求甲方即时进行维修和整改,满足上述标准,否则乙方不予进行外墙涂料施工,由此发生的一切纠纷及损失由甲方承担,与乙方无关。

5、如未达到上述标准,签约按承包工程结算值的5‰对乙方做出处罚,并追究其他相关责任。

工程管理

1、乙方必须严格按总承包方要求,编制施工作业计划,进行施工组织设计,工期控制,确保实现质量目标。

2、乙方应严格执行总承包方的现场管理制度及各项管理要求,听从指挥,服从领导。

3、乙方必须对承包工程现场进行成品保护,保证不损坏,不污染现场任何已完和未完工程产品。如有损坏,污染,由乙方修复并承担一切费用。

4、乙方在施工过程中,必须服从规划部门、甲方、监理及施工单位技术人员的管理。以监理及施工单位的技术人员为主,每粉刷一遍,必须经监理、村民质检小组和施工单位的技术人员验收签字同意后,方可进行下一道工序的施工。

安全生产:

1、乙方进入施工现场,必须佩带安全帽,并配有安全带。严格遵守安全施工的有关规范、规定要求执行,严禁违章作业。

2、乙方施工过程中,出现的一切安全问题及相关责任、赔偿、法律纠纷,全部与甲方无关,由乙方全部承担相关责任和连带责任。

3、乙方须配备一名专(兼)职安全、保卫人员,确保工程项目顺利进行。

4、对于乙方在施工中的安全隐患,在甲方多次发出指令要求整改,而乙方拒不执行的情况下,甲方有权勒令乙方停工整顿,由此而发生的一切经济、工期损失应由乙方承担。

工期延误:

对以下原因造成竣工日期的延误,经甲方代表确认,工期相应延长。

1、不可抗力(按国家、地方及行业相关规定确定)天气原因(雨天、大雾)及甲、乙双方之外原因导致工程无法继续履行的。

2、甲方同意工期顺延的其他情况。若非上述原因,乙方未按协议工期(包括协议规定可顺延的工期)竣工,甲方将按每天延误计时,延误一天扣除乙方协议总价款‰的罚金。

工程保修:

乙方按国家有关规定对工程质量进行保修,工程竣工后保修期为五年。

付款方式:

1、工程款的支付:工程竣工经总包方、监理、社区质检小组验收通过签字后支付工程总款的50%,经质检站、规划局等有关上级部门工程竣工验收合格后支付总款的80%,经综合验收交房后,支付总额95%,余留5%为工程保修金。

2、工程量结算:工程量统一按图纸尺寸结算。

3、工程竣工后,乙方应及时整理结算资料上报总包方,总包方在收到结算书20日内初审完毕,并报建方预算处审核,出具最终结算,以作为工程支付依据。

4、乙方承诺优先支付工人工资,为确保工人工资发放,乙方在接受工程款时,要提供工程款使用计划,工人工资发放工资表,工人签收记录,发放照片记录,相关委托人证明文件,否则甲方有权拒付。

5、因乙方安全问题、质量问题、资金问题造成本协议无法正常实施的,甲方有权单方面终止本协议,由此造成的一切损失及相关责任,全部由乙方独自承担。甲方将采取必要措施另选施工单位,进驻施工现场接管施工,乙方无任何理由和条件不撤出工地。乙方所投入的材料、机具、临设等全部归甲方所有。

1、本工程保修金为工程结算总造价的 5 %,在质量保证期内如发生施工质量问题,乙方应按照建设工程质量管理的有关规定负责免费保修。

2、质量保证期限:自工程竣工验收合格之日起 5 年。

3、保修项目内容及范围

因乙方材料质量、施工质量造成的质量缺陷,由乙方负责维修。

保修责任:本工程质量保修期内如发生质量问题,在甲方或物业以电话或书面通知方式向乙方发出质量维修通知后24小时之内,乙方必须及时到达现场并安排维修。如乙方不能及时安排维修,甲方有权安排第三方单位进场维修。第三方维修单位结算款及加收15%的服务费,从乙方保修费中扣除。

保修期限:自竣工验收通过之日起满 5 年,在保修期间,若维修费用超出保修金时,甲方有权追交超出费用。满 5 年后无质量问题,60日内将剩余的保修金支付给乙方。保修金无利息。

成品保护:工程竣工验收合格后,由乙方书面与工程总包方交接,交接前,均由乙方全部负责。

总包方应向乙方提供以下必要的施工条件:

1、保温墙面,表面平整,达到有关建筑质量检验评定标准。

2、保温墙面周围的障碍物及油污等应清除干净,不妨碍施工。

3、保温墙面预留孔洞应已按要求安装完成,多余孔洞应填平

项目总包方责任:

1、组织对乙方施工方案的审定。

2、根据现场施工的现有条件管理和协调乙方现场施工,并协调库房用地、水源、电源等。

3、组织监督检查工程质量进度,负责设计图纸问题的处理、设计变更的签证、工程验收、工程进度拨款等工作。

4、组织对工程的验收,办理工程结算。按合同约定负责各有关专业之间的协调,保证工程顺利执行。

5、积极配合乙方施工,负责协调施工现场人员管理,及时对须隐蔽验收部位进行验收。

工程承包方责任:

1、 负责编制施工方案,并于开工前 5 日内或按甲方的要求时间报送监理及甲方审查批准。

2、乙方必须对所有与本工程有关人员进行安全教育,采取防患措施,施工安全管理严格按照有关文件规定执行,确保施工安全和第三者安全,因乙方原因造成的安全伤亡责任事故,有乙方承担全部责任,并承担甲方因乙方责任所造成的一切经济损失。

3、及时清理现场疏漏的建筑废材,做到日产日清,如果被执法部门查到,造成的责任及处罚有乙方承担。

4、乙方必须服从总包单位、社区质检小组、监理及甲方的现场管理。

5、乙方应严格遵守设计单位制定的施工工艺,对不按照工艺施工发生重大质量问题时,甲方有权解除合同,并不予补偿。

6、乙方原因在施工过程中分部分项质量不合格问题影响交房的,乙方应承担甲方经济损失和第三方(村民安置费)赔偿。

7、遵守工地安全文明施工规定,能够接受因违反规定所给予的处罚。

8、施工现场配备技术负责人和施工员,委派专人负责工地现场卫生整洁。

9、材料堆放整齐,并配备灭火设施;施工用电接线须经甲方同意。

任何一方因违约给对方造成的损失(包括第三方赔偿),均有违约方承担责任和赔偿。

补充条款:

1、工程所用材料必须符合设计规范及行业标准要求,做出样板墙,在总包、监理、社区质量监督小组验收同意后方可施工。如在大面积施工后,质量、材料与样板墙不符,总包方有权令其施工单位离场,解除施工合同,费用自付。

2、材料进场后,由乙方协同总包方报监理、社区质检小组现场确认送检。检测费由乙方负责,并及时提供合格有效的检测报告,由总包方统一收集存档。

3、综合价格均为含税价格,如无需提供发票时,综合价格下浮6%。

4、乙方必须独立解决外界干扰等影响施工正常进行的一切因素,并自行承担由此产生的一切费用及后果,因乙方未能独立处理解决上述问题而造成的工期延误或经济损失均由乙方承担。

5、施工中所产生的垃圾,由乙方负责及时清理、外运至施工场外。

本合同经双方签字盖章后生效,质量保证期满后终止。本合同一式肆份,甲乙双方各执贰份,具有同等法律效力。

若再增加工程项目,内容相同的继续延用本合同,未尽事宜经双方协商同意签定补充协议,与本合同具有同等法律效力。因履行本合同发生的一切争议,由当事人双方协商解决,协商不成,依法向工程所在地人民法院起诉。

甲方:(公章)法人代表:委托代理人:电话:签定日期: 年 月 日

乙方:(公章) 法人代表: 委托代理人: 电话: 签定日期: 年 月 日

施工合同条款

施工单位(乙方):________

1道路工程名称:xx工程

2工程地点:位于xx

3承包范围:xxx工程点上山路

4合同价款:合同总价________万元,大写:________

5合同工期:________工程总期天。

开工日期为:20______年____月____日

竣工日期为:20______年____月____日。

6工程内容

道路全长711米,宽4米,总方量为立方米

乙方要严格按照工程施工技术规范进行施工,加强施工质量控制,强化工程施工现场管理,主动接受甲方管理人员的监督,确保工程质量通过甲方验收。

工程完工后采用报账制,验收后付款。

1施工单位应按建设单位工程施工现场管理规定及建设单位统一管理制度的规定,精心组织、文明安全施工;建设单位对施工单位任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止,直至罚款和解除合同。

2施工单位在施工过程中发生的一切安全事故、质量事故均由施工单位自行负责并承担相应的经济责任、法律责任及相应的一切经济赔偿。

1、甲方:派驻工地代表及委托监理单位对工程进度、工程质量进行监督检查。

2、乙方:

(1)加强安全生产教育,严格安全生产施工规范。

(2)严格按照要求施工,确保工程质量,按合同定时间竣工交工。

建设单位(甲方):________(公章)施工单位(乙方):________(公章)

甲方代表签字:________乙方代表签字:________

施工合同条款

发包方(以下简称甲方):

承包方(以下简称乙方):

根据《xxx合同法》和xxxxxx,国家工商管理总局共同发布的《建设工程施工合同》及其他有关法律、法规,自愿、平等、公平和诚实信用的原则,甲乙双方就_____________工程协商签订合同,共同信守。

第一条、工程事项

工程开竣工日期:____年___月___日至___年__月___日。

第二条、工程承包范围

承包范围:乙方包工,包料。

第三条、发包人工作

甲方向乙方提供设计图纸,核定乙方的施工方案。

甲方向乙方提供水、电、场地、工人住宿,方便乙方施工。

第四条、承包人的权利和义务

按照协议约定进入现场并严格按照设计图纸进行施工,保证按期完工。

施工中做到文明施工,严格按照安全标准组织施工。

乙方编制施工方案,由甲方审定后实施。

乙方保证按图施工,不得私自变更甲方图纸,如需更改必须与甲方沟通协商。

第五条、工程造价和结算

工程总价:大写_________________________________

结款方式:合同签订之日,甲方付给乙方__________元为预付款。

乙方材料及工人进场再付工程款___%大写__________元

工程全部结束验收合格后,甲方向乙方付清余款。

工程结束三天内为工程验收期,逾期视为工程合格。

第六条、由于以下原因造成竣工日期推迟和延误,工期相应顺延。

不可抗力及自然灾害因素,如雨、雪等天气;地震、洪水等天灾。

发包人未能按约定日期支付工程相应款项,使施工不能正常进行。

第七条、违约责任

除国家法律法规政策明确规定或其它不可抗力因素外,任何一方违约造成的损失,由违约方承担赔偿责任。

甲方未按约定的时间和要求提供场地,方案回复,支付工程款的,乙方可以要求顺延工期,同时引起的停工待料,延误工期和施工人员工资等费用均有甲方承担。

第八条、争议解决方式

本合同在执行过程中发生的争议由双方当事人协商解决,协商不成的可向当地人民法院起诉。

第九条、其他

协议未尽事宜,甲乙双方可以洽商,签订补充协议,补充协议具有同等法律效应。

第十条、合同份数及生效日期

本协议一式两份,甲乙方各执一份,经双方签字盖章后生效。

甲方: 乙方:

___年__月___日