建筑是城市的重要组成部分，它不仅能够满足人们的生活需求，还可以营造出美丽的城市景观。以下是一些具有代表性的建筑案例的总结经验，希望能为大家提供一些有用的参考和借鉴。
市场建筑钢材买卖合同
卖方：签订地点：
买方：签订时间：
一、产品名称、商标、型号、数量、金额、供货日期
线材符合标准，圆钢符合标准，螺纹钢符合标准。
三、交(提)货地点、方法：
买方指定地点(即项目)交货。若买方未完全履行支付价款或其他义务的，本合同项下货物的所有权不发生转移。
四、运输方式及费用负担：
采取汽车运输方式，买方购买钢筋的单价已包含汽车运输的费用，装卸费、杂费等由买方自理。货交买方指定材料员后损毁、灭失的风险由买方承当。
五、包装标准、包装物的供应与回收：
成捆成件。
六、验收标准、方法：
盘圆、盘螺过磅，直条理论记重，并由双方在交货单或欠款凭据上签字确认。
七、随机备品、配件工具数量及供应方法：附材质证明书。
八、结算方法及期限：
1、买方应付货款应以银行转帐方式支付给卖方。2、付款方式：
每批货到买方指定地点且经买方指定材料员验收后，买方需在__个月内付清所欠卖方所有货款。从货交买方指定材料员之日起__个月内期间，买方按所收货物的总吨数x__元/每吨/每月向卖方支付欠款利息(不足一个月按一个月计);若超过上述期限买方仍不能付清货款的，买方除支付欠款利息外，还应再按__元/每天/每吨的标准向卖方支付违约金。买方所欠卖方货款累积总额不得超过人民币___万元，否则卖方可拒绝继续发货、解除本合同且无须承担违约责任。
九、解决合同纠纷的方式：
本合同在履行过程中如发生争议，应由双方协商解决。协商不成的，任何一方均应向卖方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
十、其他约定事项：
1、买方所承建项目在市场同等价格、同等条件下，必须由卖方独家供应，否则买方应按其向第三方采购金额的10%向卖方只付违约金。
2、若买方无故拒收货物的，除由此产生的运杂费、装卸费由买方承担外，买方还应赔偿卖方所受的损失。
十一、如因钢材质量不达标，卖方负责包退包换，运杂费由卖方自理。
市场建筑钢材买卖合同
需方(甲方)：
供方(乙方)：
1、根据《^v^合同法》、《^v^产品质量法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等自愿的基础上经过充分协商，就甲方购买乙方钢筋等相关事宜，达成如下协议：
注：合同单价一栏不得调整;合同数量为预估数量，结算数量以双方签认的(对帐单/结算单)为准，但总量不超过本合同总量，超量部分甲方有权拒付。结算金额按照单价乘以结算数量计算。
2、质量要求。
乙方所供产品应符合国家标准：低碳热扎圆盘条执行gb/t701-1997、热扎带肋钢筋执行gb/1499-1998、热扎光圆钢执行gb13013-91，碳素结构钢执行gb/700-88或gb/702-86标准。
3、乙方对产品质量负责的条件和期限。
按国家有关法律、法规要求，甲方应对产品进行验收和检测，如出现不符合质量要求的情况，应于货到甲方工地之日起日内通知乙方，乙方应无条件退换，并承担由此而产生的费用及损失。
如双方对产品质量问题存在异议，可由双方认可的第三方或国家法定检测部门进行检测，由此而产生的费用及损失由责任方承担。
甲方对产品质量提出异议的处理期限为货到甲方工地之日起。
4、供货方式及期限。
乙方负责将产品送到甲方指定地点。
具体供货时间、数量按甲方通知;甲方应提前天通知乙方供货。
5、验收标准、方法。
产品外观、质量验收。
货到现场后，甲方依据国家标准验收，如发现产品外观、质量不合格，甲方有权拒收并要求乙方进行退换，由此产生的费用由乙方承担。
产品数量验收。
数量验收依据检斤进、检斤收，检尺进、检尺收的原则：
检斤验收：货到现场，甲方依据国家标准进行数量验收，数量误差与乙方提供送货单数量在3‰以内的，按乙方提供数量签收;数量误差超出3‰时，双方或由第三方复磅处理，复磅费用由方承担。
检尺验收：货到现场，甲方依据技术规范检尺换算。如有数量误差，按实际验收数量签收，或要求乙方补齐不足部分。
6、结算程序、方式。
结算程序：根据每一批货物验收合格的结果，先由乙方向甲方提交结算报告，甲方收到结算报告后，由甲方项目相关人员在15日内审查完毕并签署意见，同时将签署意见的报告送交甲方物资部及审计部，审核确认后，按本合同约定的付款额度支付货款。货物供应完毕，双方最终应以书面形式，办理结算手续，未经双方结算确认的，甲方有权停止支付余款。属于结算单据及和其有关的函件，均须双方签字并加盖公章，否则不予认可。
支付方式：
7、违约责任。
乙方不能按甲方要求的时间、地点交付产品，除不可抗拒因素外，乙方应向甲方支付延期违约金，违约金额为合同总价款的天，但不超过合同总额的5%。
甲方不能按合同约定支付货款，应按银行同期贷款利息向乙方支付违约金，但不超过合同总额的3%。
违约金累计至合同总额的3%时，如违约方继续或再次发生违约，对方有权单方面解除本合同，自书面解除通知到达违约方之日起发生效力;合同因违约解除后，违约方应承担违约责任;若因违约给对方造成损失，应向对方赔偿。
乙方交付的货物不符合合同约定的质量标准的，甲方有权拒绝接受。乙方应按应交货物总价款的百分之五向甲方支付违约金，并赔偿因此给甲方造成的损失。同时甲方有权解除合同或要求乙方在甲方指定的时间内按合同约定的标准继续履行交付义务。乙方单方解除合同，应向甲方支付合同总额50%的违约金。
8、不可抗力。
本合同因不可抗力而无法履行时，双方按国家有关法律法规处理。当不可抗力发生时，乙方应及时告知甲方，并在十五日内将负责该方面事情的当地有关机构的证明交给甲方。
9、合同的变更。
当合同一方要求变更合同时，在新协议未达成前，原合同仍然有效，要求变更的一方应及时通知对方。
10、合同生效。
本合同自双方签字、盖章后生效。本合同一式贰份，双方各执壹份，具有同等法律效力。
11、纠纷解决方式。
甲、乙双方因本合同发生争议，应当友好协商;协商不成，双方同意按照以下第_贰_种方式执行：
第贰种：任何一方均有权向甲方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。
12、补充条款：任何一方不得将其在本合同项下无论是全部的还是部分的权利转让给第三方。合同一方将其合同权利转让的，该权利转让无效，对本合同他方不产生法律约束力，并视为该方违约，该方应向本合同他方支付相当于本合同标的额10%的违约金。
买受人向出卖人发出的任何文件资料及指令，按以下出卖人提供的联系方式均应被认为已经送至出卖人。
甲方(盖章)法定代表人。
乙方(盖章)法定代表人。
市场建筑钢材买卖合同
甲方（卖方）：
甲方法定代表人：
甲方委托代理人：
乙方（买方）：
乙方法定代表人：
乙方委托代理人：
合同履行地：根据《^v^合同法》及有关规定，甲、乙双方本着平等、互利、互惠的原则，就乙方向甲方采购钢材事宜达成如下协议：
一、乙方工程的地点及名称：xxx，求助钢材买卖合同。
二、乙方因工程需要，自（公历）20xx年xx月xx日至20xx年xx月xx日止，不定时、多批次向甲方采购钢材，总需货量约xx吨。
三、乙方工程日期：自（公历）20xx年xx月xx日起至20xx年xx月xx日完工。
四、交易方式：
3、乙方在甲方的钢材送达之后，应当场予以清点数量，核对规格、品名、价格等，核实、确认后在甲方的送货单或者供货单上签名，该送货单或供货单作为甲乙双方结算的凭证。
4、前两个月甲方的送货量只限定在xx吨—xxx吨之间；此后每个月乙方需甲方的送货量累计都不得超过xx吨，并不得少于xx吨；超出部分甲方可不予送货。
五、钢材的计量方式：除线材按实际重量计算外，按国家标准理算。
六、钢材的价格：按送货当天上海西本优质钢价每吨加xx元。
七、交货（提货）地点、方式：每批钢材的交货地点为昆山市东澳钢材现货市场，由甲方代办托运至合同约定的工程地点。
八、质量要求、技术标准：甲方所供钢材必须符合国家规定的质量标准，并随货出具当批次货物的质量保证书。
九、验收标准、方法；乙方应于甲方送达钢材之日起48小时内（法定节假日除外）取样送达当地法定检测部门进行国家质量标准检测，检测合格后方可使用。未经检测乙方投入使用的，甲方对此概不负责。如钢材经检测为不合格，乙方应当在收到检测报告后24小时内书面通知甲方，甲方应于收到乙方通知后及时将该批钢材退回并于48小时内（法定节假日除外）及时供应合格产品，由此产生的费用由甲方承担，合同范本《求助钢材买卖合同》。
十、结算及付款方式：
3、若每个约定结算月乙方需甲方送货量超过第四条第四款之约定，并甲方予以送货的，乙方应予该货物送达之日起xx日内，对超出部分之货款用xx现金xx结算。
4、付款方式：xxx。
十一、违约责任：
1、若乙方未对前述第十条第一款之补偿金及甲方在合同之初所送之钢材货款（除乙方可延期结款的800吨钢材货款外）未在送货之日起两个月内予以结清，甲方可中止合同，并可自逾期之日起按总货款（含可延期之800吨货款及前述第十条第一款之补偿金）每日千分之三计算逾期违约金。
2、在合同履行期内，若乙方更换供应商，应提前15日通知甲方，并于通知到达甲方之日起五日内向甲方付清所有货款，否则，每逾期一日，乙方应向甲方支付所欠款项千分之三的违约金。
3、因甲方所提供钢材不合格，并且没有及时予以更换的.，每逾期一日，甲方应向乙方支付该批不合格钢材相应货款千分之三的违约金。
4、乙方未按合同约定付款的，甲方有权中止合同，并开始按所欠款项每日千分之三向乙方收取违约金，待乙方结清相应货款后，合同继续履行；若乙方逾期付款达xx日，甲方有权单方终止合同，并于终止合同之日起五日内，予以结清所有款项。若逾期，则乙方应按所欠总款项每日千分之三向甲方支付逾期违约金。
5、因不可抗力因素导致合同无法履行的，双方可终止合同。乙方应于合同终止之日起五日内向甲方结清所有款项。逾期支付的，每逾期一日，乙方应向甲方支付所欠货款总额的千分之三的逾期违约金。
6、乙方每个约定结算月应按照第四条第四款之规定数量要求甲方送货，如未达到此数量，甲方有权单方解除合同，并有权要求乙方于五日内付清所有货款，逾期，则每逾期一天按所欠货款总额千分之三向甲方支付逾期违约金。
十二、纠纷解决方式：
若合同发生纠纷，由双方协商解决；协商不成，可向合同履行地人民法院起诉。
十三、其他约定事项：
1、约定钢材厂家为：马钢、沙钢、西城、南钢、永刚、中天、日照、苏钢、杭钢、山西长冶、江苏鸿泰、无锡雪浪等厂家。
2、“约定结算月”：即从第一个结算日起至第二个结算日计一约定结算月；此后以此类推。
3、每月xx日作为结算日。
3、本合同一式两份，甲、乙双方各持一份，经双方签字盖章即生效。
甲方单位（章）。
乙方单位（章）。
甲方委托代理人：
甲方委托代理人：
代理人身份证号码：
代理人身份证号码：
电话：
电话：
甲方单位开户行：
甲方单位开户行：
账号：
账号：
20xx年xx月xx日。
市场建筑钢材买卖合同
定货单位(甲方):。
供货单位(乙方):。
工程名称:。
为规范商品钢筋材料购销行为，保护双方的合法权益，明确双方技术经济。
责任，保证工程建设正常进行，依照《^v^合同法》及有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就本合同项下建设工程所需商品混凝土购销事宜协商一致，订本合同，双方共同信守。
第一条、产品名称、规格型号、数量、单价、等如表所列:(见附表)。
第二条、交货规定。
2.4交货方式:供应方负责送货至甲方指定工地的卸货地点，甲方承担卸货费用，乙方协助甲方完成卸车工作。
第三条、质量标准和技术文件要求。
3.1、钢筋的质量必须符合国家标准和甲方要求;各项技术性能指标经实验室检测中心检验必须合乎国家要求。
3.2、供应方交货时应向采购方提供该批货物的材质单、检测报告和合格证。
第四条、包装要求和定尺要求。
钢筋应捆扎;线材圆钢冷轧带肋钢筋每捆应挂有不少于二个标牌，注明生产厂生产日期钢筋牌号和规格。罗纹钢应在钢筋表面轧上牌号标志厂名(或商标)和直径。
4.2、圆钢、冷轧带肋钢筋、罗纹钢要9米定尺。线材应为高线。
第五条、订货、送货。
5.1、甲方指定为本合同项下工程钢筋购销事宜负责人，其就钢筋购销事宜的签订予以确认(如果人员发生变更，须书面通知乙方)。甲方每次要求乙方供货时，必须提前24小时用书面订单或电话通知乙方，明确供货时间、钢筋规格型号、数量和卸车地点。要求提供特殊要求的产品时，应提前3天通知乙方。
5.2、乙方发货单要求准确填写车号、车次、钢筋规格型号、数量、发货时间。
第六条、验收标准、方法、地点及期限。
6.1、数量验收:。
(1)线材的数量验收:采购方和供应方约定在双方认可的公共计量单位过磅计量。
(2)圆钢、罗纹钢和冷轧带肋钢筋可采用双方认可的公共计量单位过磅计量;也可采用双方在交货地点以检尺的方式按理论重量计量。
(3)乙方保证所供应的钢筋符合国家标准和甲方要求。甲方可随时抽查乙方数量，但需通知乙方业务人员到场，双方见证、签字确认。钢筋数量(以过磅为准，或以测量为准)以甲方随机抽样检查的最低值为结算单计量标准。
(4)钢筋数量按乙方运到施工现场双方签认的材料验收单数量为结算依据。
6.2、质量验收:。
(1)表面质量验收:钢筋表面不得有裂纹、折叠、结疤油污;钢筋表面可有浮锈(黄锈)，但不得有严重锈蚀(褐红色锈)及锈皮;钢筋表面凸块和其它缺陷高度和深度不得大于所在部位尺寸的允许偏差。
(2)检测中心检测:采购方及时按规定取样送实验室进行检测，各项性能指。
标线材其质量符合国标gb/t701-1997的规定;圆钢其质量必须符合国家标准gb13013-1991;罗纹钢其质量必须符合国家标准gb1499-1998的规定;冷轧带肋钢筋其质量必须符合国家标准gb13788-20__的规定，视为最终合格。如实验室检验不合格，可进行复检，复检再不合格，甲方有权无条件退货，因此产生的一切费用、损失赔偿由乙方承担。
第七条、货款结算方式及货款的支付方式。
7.1货款结算:。
以甲乙双方确认的材料验收单为依据，以抽样检查最低值为结算单计量标准，由甲方开据材料结算单，货款=材料结算单计量数量乘以合同单价。
货款的支付方式:。
双方约定:每___作为一个付款周期，按施工方的收料单进行汇总，付料款的90%，如遇供料过于集中，乙方无法承担垫资资金。可与甲方协商提前预付部分货款。其余货款至主体柜架工程结束验收合格20天内按甲方千手的进料单一次性付清。如未付至材料款的90%余额，按日3‰计算违约金。
第八条、违约责任。
(一)乙方违约责任。
1、严格按照甲方的技术质量要求提供钢筋并保证钢筋的质量等级和数量真实无误，产品规格、品种、质量不符合合同规定时，甲方同意利用者，按质论价。不能利用的，乙方应负责退货。由上述原因致延误交货时间，每逾期一日，乙方应按逾期交货部分货款总值的5%向甲方偿付逾期交货的违约金。
3、乙万未按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，甲万如果需要，应照数补交，甲方如不需要，可以退货。由退货所造成的损失，由乙方承担。如甲方需要而乙方不能交货，则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的10%的罚金。
4、未能按合同约定交付货物:。
1)、因供货方原因导致不能全部或部分交货的，应按不能交货部分乘以5%计算违约金。
2)、供货方交货时间不符合合同规定的，每延期一天，乙方应偿付甲方延期交货部分货款总值3%的罚金给甲方。
5、按照河南省工程资料管理规程的规定及时向甲方提供相应的技术资料。
(二)甲方违约责任。
1、应在使用钢筋2天前向乙方提供材料清单，保证乙方有足够的准备时间，并按照所提供计划组织材料。甲方在施工过程中对所需钢筋数量或者规格型号有变化时，应提前通知乙方进行更改，如无提前通知则按原计划供货。
2、甲方未按规定日期向乙方付款，每延期一天，应按延期付款总额3‰付给乙方滞纳金。
3、错填或临时变更到货地点的，甲方承担由此而多支付的费用。
第九条、乙方负责钢筋运输到施工现场之前运输途中的所有安全责任，
及运送至施工现场后，甲方负责卸车，乙方协助完成卸货工作。
第十条、甲方在施工期间由于工程条件要求，需变更、调整原合同约定标的部分的，经双方协商后做好洽商记录，作为合同的补无条款，并以实际签收量作为结算的依据。
第十一条、甲、乙任何一方如要求全部或部分注销合同，必须提出充分理由，双方协商解决，提出注销合同一方须向对方偿付注销合同部分总额20%的补偿金。
第十二条、本合同所订一切条款，任何一方不得擅自变更和修改。如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝供送或收货，并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切损失。
第十三条、甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行或须延期履行、部分履行合同的理由。在取得对方认可后，本合同可以不履行或部分履行或延期履行，并免于承担违约责任。
第十四条、本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，解决不了时，按以下两种形式处理:。
(1)申请合同签订地仲裁机构仲裁;。
(2)向合同签订地人民法院提起诉讼。
第十五条、本合同自双方签章之日起生效，到乙方将全部订货送齐经甲方验收无误，并按合同规定将货款结算以后作废。
第十六条、本合同在执行期间，如有未尽事宜，由甲乙双方协商，另订附则附于本合同之后，所有附则在法律上均与本合同由同等效力。
第十七条、本合同共一式2份，由甲乙双方各执一份。
第十八条、合同第六项附钢筋表，仅作为钢筋采购用表，单价及采购量以每次实际签收及即时约定单价为结算依据。
定货单位(盖章)供货单位(盖章)。
法定代表人:法定代表人:。
电话:电话:。
经办人:经办人:。
电话:电话:。
经办人:经办人:。
电话:电话:。
年月日年月日。
市场建筑钢材买卖合同
1、公章适用范围广泛，涵盖合同章。
2、合同章只能在合同上有用，不能办其他事。
执章人不同。
2、合同专用章可由法人执掌，也可由专门的合同人员负责保管。
管理部门不同。
权力和确认力不同。
刻制不同。
2、合同专用章由公司名称:xxxx有限公司合同专用章几个字组成，合同专用章专门用于签订经济合同，合同专用章有圆形和椭圆形两种。
二、《民法典》对于技术合同的规定。
第八百四十三条技术合同是当事人就技术开发、转让、许可、咨询或者服务订立的确立相互之间权利和义务的合同。
第八百四十四条订立技术合同，应当有利于知识产权的保护和科学技术的进步，促进科学技术成果的研发、转化、应用和推广。
第八百四十五条技术合同的内容一般包括项目的名称，标的的内容、范围和要求，履行的计划、地点和方式，技术信息和资料的保密，技术成果的归属和收益的分配办法，验收标准和方法，名词和术语的解释等条款。
与履行合同有关的技术背景资料、可行性论证和技术评价报告、项目任务书和计划书、技术标准、技术规范、原始设计和工艺文件，以及其他技术文档，按照当事人的约定可以作为合同的组成部分。
技术合同涉及专利的，应当注明发明创造的名称、专利申请人和专利权人、申请日期、申请号、专利号以及专利权的有效期限。
第八百四十六条技术合同价款、报酬或者使用费的支付方式由当事人约定，可以采取一次总算、一次总付或者一次总算、分期支付，也可以采取提成支付或者提成支付附加预付入门费的方式。
约定提成支付的，可以按照产品价格、实施专利和使用技术秘密后新增的产值、利润或者产品销售额的一定比例提成，也可以按照约定的其他方式计算。提成支付的比例可以采取固定比例、逐年递增比例或者逐年递减比例。
约定提成支付的，当事人可以约定查阅有关会计账目的办法。
第八百四十七条职务技术成果的使用权、转让权属于法人或者非法人组织的，法人或者非法人组织可以就该项职务技术成果订立技术合同。法人或者非法人组织订立技术合同转让职务技术成果时，职务技术成果的完成人享有以同等条件优先受让的权利。
职务技术成果是执行法人或者非法人组织的工作任务，或者主要是利用法人或者非法人组织的物质技术条件所完成的技术成果。
以上就是我国法律上对于技术合同签订有关规定，相关事项的处理上，可以严格基于双方协商达成的一致意见而定，而技术合同虽然是属于合同中的一种类型，但一般还需要对技术使用情况进行认定，所以在印章上的情况是不同的。
建筑钢材买卖合同
买受方：成都建工集团总公司自治区区直机关周转用房二期b区三标段项目部出卖方：钢材销售部工程名称：自治区区直机关周转用房二期b区七、十号楼（三标段）。
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，依照平等互利的原则，为明确买卖双方的权利和义务，经双方协商一致，订立本合同。
第一条钢材的规格、数量、价格。
本合同钢筋单价按以上表格中单价执行，若在本合同履行期间钢筋市场单价发生变化，本合同钢筋单价不作调整，买卖双方对此确认无异议。
第二条合同价款及支付。
2、1合同总价款：按买卖双方确认的实际交货数量计价。交货总量不得。
低于本合同数量。
2、2支付方式：出卖方按本合同约定供货，在20_年春节前支付买卖双方确认的实际交货价款的50%，出卖方按本合同约定全部供货完成后，第二次供货到货后支付买卖双方确认的实际交货价款的80%，工程完工合格后无供方责任时一个月内支付完全部货款。
2、3交货地点：本项目工程工地。
2、4交货时间：20_年十一月十五日前。
第三条计量。
3、1以买卖双方确认的实际交货数量计量。买卖双方确认交货钢筋规格、数量的单据应由买卖双方书面委托人签字有效，并作为本合同有效附件和结算依据。
第四条供应时间和地点。
4、1出卖方在接到施工单位的钢筋供应通知后，在规定时间24小时内将钢筋送至指定地点。
第五条其他约定事项。
5、1交货地点钢筋下车费用由买受方负责。
5、2本合同所指钢筋规格、质量为国标。
第六条双方的义务。
6、1买受方的义务。
6、1、1按合同约定支付价款。
6、1、2完成钢筋供应前的准备工作，并应提前12小时以书面形式通知出卖方供应钢筋的时间、规格、数量等。
6、1、3保证施工工地道路畅通，照明良好，水电设施齐全。
6、2出卖方的义务。
6、2、1按合同约定的质量标准、数量标准供应钢筋。
6、2、2按时供应钢筋，提供所供钢筋的试（检）验报告、合格证书。
6、2、3在钢筋供应过程中因特殊情况而不能继续正常供应时，应自情况发生之日起以书面形式通知买受方，并与买受协商处理办法，不得对买受方施工造成损失，否则出卖方承担责任。
第七条违约责任。
7、1买受方的违约责任。
7、1、1买受方未按合同约定付款，出卖方有权停止供料，买受方应赔偿由此造成的损失。
7、2出卖方的违约责任。
7、2、1未按合同约定的质量和数量供应钢筋，赔偿因此给买受方造成的损失。
7、2、2未按合同约定的时间供应钢筋，赔偿因此给买受方造成的损失。
7、3违约方承担给对方造成的实际和预期损失的全部经济和法律责任。
第八条争议的解决方式。
8、1本合同如在履行过程中发生争议，双方协商解决。
8、2协商不成的可向有管辖权的人民法院起诉。第九条不可抗力。
9、1不可抗力的范围包括：战争和国家宣布的严重自然灾害。
9、2一方因不可抗力无法履行合同时，不承担违约责任，但应及时通知对方。
9、3一方延迟履行合同发生不可抗力的，不能免除其违约责任。
第十条合同签订地点：市第十一条本合同自双方签字盖章后生效。
第十二条本合同一式四份，买方执二份，卖方执二份。
第十三条本合同未尽事宜，双方另行解决。
以下无合同正文。
买受方：（公章）成都建工集团总公司。
自治区区直机关周转用房二期b区三标段项目部。
委托代理人：电话：开户行：账号：
出卖方：（公章）钢材销售部委托代理人：电话：开户行：账号：
合同签订日期：年月日
文档为doc格式。
建筑钢材买卖合同
买方：________(下称甲方)卖方：______(下称乙方)。
地址：_________地址：_________。
邮编：_________邮编：_________。
电话：_________电话：_________。
传真：_________传真：_________。
电子邮箱：_________电子邮箱：_________。
甲乙双方经充分协商，本着自愿及平等互利的原则，订立本合同。
第一条名称、品种、规格和质量。
1.名称、品种、规格：_________(应注明产品的牌号或商标)。
2.质量，按下列第_________项执行：
(1)按照_________标准执行(须注明按国家标准或部颁或企业具体标准，如标准代号、编号和标准名称等)。
(2)按样本，样本作为合同的附件(应注明样本封存及保管方式)。
(3)按双方商定要求执行，具体为：_________(应具体约定产品质量要求)。
第二条数量和计量单位、计量方法。
1.数量：_________。
2.计量单位和方法：_________。
3.交货数量的正负尾差、合理磅差和在途自然增(减)量规定及计算方法：_________。
第三条包装方式和包装品的处理：_________(应尽可能注明所采用的包装标准是否国家或主管部门标准，自行约定包装标准应具体可行，包装材料由谁供应，包装费用的负担。)。
第四条交货方式：
1.交货时间：_________。
2.交货地点：_________。
3.运输方式：_________(注明由谁负责代办运输)。
4.保险：_________(按情况约定由谁负责投保并具体规定投保金额和投保险种)。
5.与买卖相关的单证的转移：_________。
第五条验收：
1.验收时间：_________。
2.验收方式：_________(如采用抽样检验，应注明抽样标准或方法和比例)。
3.验收如发生争议，由_________检验机构按_________检验标准和方法，对产品进行检验。
第六条价格与货款支付：
1.单价：_________;总价：_________(明确币种及大写)。
2.货款支付：
货款的支付时间：_________;。
货款的支付方式：_________;。
运杂费和其它费用的支付时间及方式：_________。
3.预付货款：_________(根据需要决定是否需要预付货款及金额、预付时间)。
第七条提出异议的时间和方法：
1.甲方在验收中如发现货物的品种、型号、规格、花色和质量不合规定或约定，应在妥为保管货物的同时，自收到货物后_________日内向乙方提出书面异议;在托收承付期间，甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。甲方未及时提出异议或者自收到货物之日起_________日内未通知乙方的，视为货物合乎规定。
2.甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。
3.乙方在接到甲方书面异议后，应在_________日内负责处理并通知甲方处理情况，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。
第八条甲方违约责任：
(1)甲方中途退货的，应向乙方赔偿退货部分货款的_________%违约金。
(2)甲方未按合同约定的时间和要求提供有关技术资料、包装物的，除交货日期得以
顺延外，应按顺延交货部分货款金额每日万分之_________计算，向乙方支付违约金;如_________日内仍不能提供的，按中途退货处理。
(3)甲方自提产品未按乙方通知的日期或合同约定日期提货的，应按逾期提货部分货款金额每日万分之_________计算，向乙方支付逾期提货的违约金，并承担乙方实际支付的代为保管、保养的费用。
(4)甲方逾期付款的，应按逾期货款金额每日万分之_________计算，向乙方支付逾期付款的违约金。
(5)甲方违反合同规定拒绝接受货物的，应承担因此给乙方造成的损失。
(6)甲方如错填到货的地点、接货人，或对乙方提出错误异议，应承担乙方因此所受到的实际损失。
(7)其它约定：_________。
第九条乙方的违约责任：
(1)乙方不能交货的，向甲方偿付不能交货部分货款_________%的违约金。
(2)乙方所交货物品种、型号、规格、花色、质量不符合同规定的，如甲方同意利用，应按质论价;甲方不能利用的，应根据具体情况，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。
(3)乙方因货物包装不符合合同规定，须返修或重新包装的，乙方负责返修或重新包装，并承担因此支出的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应赔偿甲方该不合格包装物低于合格物的差价部分。因包装不当造成货物损坏或灭失的，由乙方负责赔偿。
(4)乙方逾期交货的，应按照逾期交货金额每日万分之_________计算，向甲方支付逾期交货的违约金，并赔偿甲方因此所遭受的损失。如逾期超过_________日，甲方有权终止合同并可就遭受的损失向乙方索赔。
(5)乙方提前交的货物、多交的货物，如其品种、型号、规格、花色、质量不符合约定，甲方在代保管期间实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失，均应由乙方承担。
(6)货物错发到货地点或接货人的，乙方除应负责运到合同规定的到货地点或接货人外，还应承担甲方因此多支付的实际合理费用和逾期交货的违约金。
(7)乙方提前交货的，甲方接到货物后，仍可按合同约定的付款时间付款;合同约定自提的，甲方可拒绝提货。乙方逾期交货的，乙方应在发货前与甲方协商，甲方仍需要货物的，乙方应按数补交，并承担逾期交货责任;甲方不再需要货物的，应在接到乙方通知后_________日内通知乙方，办理解除合同手续，逾期不答复的，视为同意乙方发货。
(8)其它：_________。
第十条不可抗力：
任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后_________日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
第十一条争议解决：
凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，均应提交_________仲裁委员会，按照申请仲裁时该会实行的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。
第十二条附加条款：_________。
第十三条其它事项：
1.按本合同规定应付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后_________日内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。
2.约定的违约金，视为违约的损失赔偿。双方没有约定违约金或预先赔偿额的计算方法的，损失赔偿额应当相当于违约所造成的损失，包括合同履行后可获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时应当预见到的因违反合同可能造成的损失。
3.本合同自_________年_________月_________日起生效，合同有效期内，除非经过对方同意，或者另有法定理由，任何一方不得变更或解除合同。
4.合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。
5.双方来往函件，按照合同规定的地址或传真号码以_________方式送达对方。如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更后的_________日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。
6.本合同正本一式_________份，双方各执_________份;合同副本一式_________份，分送_________等单位。
甲方：_________。
授权代表或委托代理人：_________(签)。
乙方：_________。
授权代表或委托代理人：_________(签)。
市场建筑钢材买卖合同
供方：(以下简称甲方)。
需方：(以下简称乙方)。
依照《^v^合同法》及有关法律法规，遵守平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就钢筋购销事项协商一致，订立本合同。
第一条：产品名称、商标、规格、生产厂家、数量、金额及供货时间。
第二条质量要求、技术标准按国家现行标准执行：螺纹钢符合—20_。
第三条：交(提)货地点：在福清市范围内由需方指定。
第四条：合理损耗及计算方法：线材过磅;直条理论计重(供方提供清单)，重量偏差超出标准范围，则按实际过磅数量结算，且过磅费用由供方负责。
第五条包装标准：成捆成件，铭牌齐全。
第六条验收标准、方法及提出异议的期限：供方钢筋进场时必须由需方指定的材料员验收并开具收条，经双方签字确认后，方可作为结算的依据。
第七条：结算方式：货到付款。
第八条：本合同壹式贰份，供方壹份，需方贰份，经双方签字确认后作为附件与此合同同时生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
建筑钢材买卖合同
甲方法定代表人：________________。
甲方委托代理人：________________。
乙方(买方)：__________________。
乙方法定代表人：________________。
乙方委托代理人：________________。
合同履行地：____________________。
根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，甲、乙双方本着平等、互利、互惠的原则，就乙方向甲方采购钢材事宜达成如下协议：
一、乙方工程的地点及名称：____________________________________________________________。
二、乙方因工程需要，自(公历)______年______月____日至________年____月____日止，不定时、多批次向甲方采购钢材，总需货量约________吨。
三、乙方工程日期：自(公历)____年____月____日起至____年____月____日完工。
四、交易方式：
4.前两个月甲方的送货量只限定在____吨—____吨之间;此后每个月乙方需甲方的送货量累计都不得超过____吨，并不得少于____吨;超出部分甲方可不予送货。
五、钢材的计量方式：除线材按实际重量计算外，按国家标准理算。
六、钢材的价格：按送货当本优质钢价每吨加____元。
七、交货(提货)地点、方式：每批钢材的交货地点为昆山市东澳钢材现货市场，由甲方代办托运至合同约定的工程地点。
八、质量要求、技术标准：甲方所供钢材必须符合国家规定的质量标准，并随货出具当批次货物的质量保证书。
九、验收标准、方法;乙方应于甲方送达钢材之日起48小时内(法定节假日除外)取样送达当地法定检测部门进行国家质量标准检测，检测合格后方可使用。未经检测乙方投入使用的，甲方对此概不负责。如钢材经检测为不合格，乙方应当在收到检测报告后24小时内书面通知甲方，甲方应于收到乙方通知后及时将该批钢材退回并于48小时内(法定节假日除外)及时供应合格产品，由此产生的费用由甲方承担。
十、结算及付款方式。
4.付款方式：________________________________________________________________________________。
十一、违约责任。
6.乙方每个约定结算月应按照第四条第四款之规定数量要求甲方送货，如未达到此数量，甲方有权单方解除合同，并有权要求乙方于五日内付清所有货款，逾期，则每逾期一天按所欠货款总额千分之三向甲方支付逾期违约金。
十二、纠纷解决方式。
若合同发生纠纷，由双方协商解决;协商不成，可向合同履行地人民法院起诉。
十三、其他约定事项。
2.“约定结算月”：即从第一个结算日起至第二个结算日计一约定结算月;此后以此类推。
3.每月________日作为结算日;。
本合同一式两份，甲、乙双方各持一份，经双方签字盖章即生效。
甲方单位：___________(章)。
乙方单位：______________(章)。
甲方委托代理人：___________。
甲方委托代理人：______________。
代理人身份证号码：_________。
代理人身份证号码：____________。
电话：_____________________。
电话：________________________。
甲方单位开户行：___________。
甲方单位开户行：______________。
账号：_____________________。
账号：________________________。
________年______月_______日。
________年________月________日。
建筑钢材买卖合同
范本买方：(下称甲方)卖方：______(下称乙方)地址：地址：邮编：邮编：电话：电话：传真：传真：电子邮箱：电子邮箱：甲乙双方经充分协商，本着自愿及平等互利的原则，订立本合同。
第一条名称、品种、规格和质量。
1、名称、品种、规格：(应注明产品的牌号或商标)。
2、质量，按下列第x项执行：
(1)按照标准执行(须注明按国家标准或部颁或企业具体标准，如标准代号、编号和标准名称等)。
(2)按样本，样本作为合同的附件(应注明样本封存及保管方式)。
(3)按双方商定要求执行，具体为：(应具体约定产品质量要求)。
第二条数量和计量单位、计量方法。
1、数量：。
2、计量单位和方法：。
3、交货数量的正负尾差、合理磅差和在途自然增(减)量规定及计算方法：。
第三条包装方式和包装品的处理：(应尽可能注明所采用的包装标准是否国家或主管部门标准，自行约定包装标准应具体可行，包装材料由谁供应，包装费用的负担。)。
第四条交货方式：
1、交货时间：。
2、交货地点：。
3、运输方式：(注明由谁负责代办运输)。
4、保险：(按情况约定由谁负责投保并具体规定投保金额和投保险种)。
5、与买卖相关的单证的转移：。
第五条验收：
1、验收时间：。
2、验收方式：(如采用抽样检验，应注明抽样标准或方法和比例)。
3、验收如发生争议，由检验机构按检验标准和方法，对产品进行检验。
第六条价格与货款支付：
1、单价：;总价：(明确币种及大写)。
2、货款支付：货款的支付时间：;货款的支付方式：;运杂费和其它费用的支付时间及方式：。
3、预付货款：(根据需要决定是否需要预付货款及金额、预付时间)。
第七条提出异议的时间和方法：
1、甲方在验收中如发现货物的品种、型号、规格、花色和质量不合规定或约定，应在妥为保管货物的同时，自收到货物后____日内向乙方提出书面异议;在托收承付期间，甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。甲方未及时提出异议或者自收到货物之日起____日内未通知乙方的，视为货物合乎规定。
2、甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。
3、乙方在接到甲方书面异议后，应在____日内负责处理并通知甲方处理情况，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。
第八条甲方违约责任：
(1)甲方中途退货的，应向乙方赔偿退货部分货款的%违约金。
(2)甲方未按合同约定的时间和要求提供有关技术资料、包装物的，除交货日期得以顺延外，应按顺延交货部分货款金额每日万分之计算，向乙方支付违约金;如____日内仍不能提供的，按中途退货处理。
(3)甲方自提产品未按乙方通知的日期或合同约定日期提货的，应按逾期提货部分货款金额每日万分之计算，向乙方支付逾期提货的违约金，并承担乙方实际支付的代为保管、保养的费用。
(4)甲方逾期付款的，应按逾期货款金额每日万分之计算，向乙方支付逾期付款的违约金。
(5)甲方违反合同规定拒绝接受货物的，应承担因此给乙方造成的损失。
(6)甲方如错填到货的地点、接货人，或对乙方提出错误异议，应承担乙方因此所受到的实际损失。
(7)其它约定：。
第九条乙方的违约责任：
(1)乙方不能交货的，向甲方偿付不能交货部分货款%的违约金。
(2)乙方所交货物品种、型号、规格、花色、质量不符合同规定的，如甲方同意利用，应按质论价;甲方不能利用的，应根据具体情况，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。
(3)乙方因货物包装不符合合同规定，须返修或重新包装的，乙方负责返修或重新包装，并承担因此支出的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应赔偿甲方该不合格包装物低于合格物的差价部分。因包装不当造成货物损坏或灭失的，由乙方负责赔偿。
(4)乙方逾期交货的，应按照逾期交货金额每日万分之计算，向甲方支付逾期交货的违约金，并赔偿甲方因此所遭受的损失。如逾期超过____日，甲方有权终止合同并可就遭受的损失向乙方索赔。
(5)乙方提前交的货物、多交的货物，如其品种、型号、规格、花色、质量不符合约定，甲方在代保管期间实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失，均应由乙方承担。
(6)货物错发到货地点或接货人的，乙方除应负责运到合同规定的到货地点或接货人外，还应承担甲方因此多支付的实际合理费用和逾期交货的违约金。
(7)乙方提前交货的，甲方接到货物后，仍可按合同约定的付款时间付款;合同约定自提的，甲方可拒绝提货。乙方逾期交货的，乙方应在发货前与甲方协商，甲方仍需要货物的，乙方应按数补交，并承担逾期交货责任;甲方不再需要货物的，应在接到乙方通知后____日内通知乙方，办理解除合同手续，逾期不答复的，视为同意乙方发货。
(8)其它：。
第十条不可抗力：任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后____日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
第十一条争议解决：凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，均应提交仲裁委员会，按照申请仲裁时该会实行的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。
第十二条附加条款：。
第十三条其它事项：
1、按本合同规定应付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后____日内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。
2、约定的违约金，视为违约的损失赔偿。双方没有约定违约金或预先赔偿额的计算方法的，损失赔偿额应当相当于违约所造成的损失，包括合同履行后可获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时应当预见到的因违反合同可能造成的损失。
3、本合同自x年____月____日起生效，合同有效期内，除非经过对方同意，或者另有法定理由，任何一方不得变更或解除合同。
4、合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。
5、双方来往函件，按照合同规定的地址或传真号码以方式送达对方。如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更后的____日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。
6、本合同正本一式份，双方各执份;合同副本一式份，分送等单位。甲方：授权代表或委托代理人：(签字)乙方：授权代表或委托代理人：(签字)。
建筑钢材买卖合同
被告上海某建筑工程有限公司承建本市某公司的厂房建设工程，其工地负责人z某、c某以该公司名义与原告上海某钢材物资有限公司签订《钢材购销合同》，z某和c某在合同落款处签名，被告公司未盖章。合同约定被告向原告购买钢材用于该厂房工程，约定钢材价款按上海西本钢铁每日市场报价为基准上浮每吨150元作为成交价，又约定以送货单确定的单价和总金额为结算依据，也明确约定了被告付款时间及逾期付款按所欠货款金额的日千分之二支付违约金。原告至20底依约送货，共计货款金额为520万余元。被告通过z某、c某陆续付款计360万元，余款160万余元逾期不付。原告多方与z某、c某协商付款事宜，皆未果，被告公司也不予答复。此时适逢金融危机，原告经受极大资金压力，遂委托律师代理诉讼。
我们接受委托后，经周密调查，掌握z某被告的'工程项目经理、c某为被告该项目工程的内部承包人，原告有理由相信他们有权代表被告签订买卖合同，该合同相对方应为被告公司，同z某和c某以个人身份自愿对被告货款承担共同付款责任，律师代理原告上海某物资有限公司起诉被告上海某建筑工程公司支付钢材货款160万余元、违约金17万元，并起诉z某、c某为共同被告，要求两人对被告的货款义务承担共同清偿责任，同时向法院申请诉讼保全，全额冻结了被告公司的银行账户，保证了债权的实现。
诉讼中，被告以货款金额计算有误和违约金过高为由提出抗辩，并以原告交付钢材质量不合格为由提起反诉，要求赔偿被告损失50余万元。
因双方考虑各自在本案中是法律风险，我方在保障根本利益得到顺利实现的前提下愿与对方和解，经法院主持调解，双方达成调解协议，被告公司于和解当日支付145万元货款。
因诉讼目的已经实现，我方遂申请撤诉。
建筑钢材供应合同
甲方（需方）：____________（以下简称甲方）。
乙方（供方）：____________（以下简称乙方）。
1、经甲乙双方友好协商确定，乙方为甲方在地建造的____________工程提供钢材。
2、钢材总量约____________吨，每吨钢材价格为（或见附件）元，按国家规定的理论重量计算，乙方负责送货到工地，下力费由甲方承担。
3、所有钢材规格。型号。数量。经甲方确认采购后通知乙方，乙方应在____________天内按甲方采购要求将所有钢材送达指定地点，经甲方人员确认签收后，乙方不再对所送钢材承担质量、检测及其费用等承担责任，已签收钢材质量、检测等一切问题都由甲方承担。
4、甲方指定。为签收到钢材的代表，上述人员任意一人在送货单上签字即应负法律效力，视为欠条。
5、付款方式：由上述第四条4中的'人员签字后算起，甲方所欠钢材款应在____天内一次性付清，否则视为违约，违约时起总货款数按肆分利息计算，每月付清利息，并处（违约）罚金____________万元。
6、本合同一经双方签字，即具有法律效力。本合同一式两份，双方签字并按手印后生效，钢材款付清后自动无效。
7、担保人责任：如甲方违约，一切钢材款、违约金等都由担保人偿还。
8、签约地点：____________。
建筑钢材买卖合同
甲方(卖方)：__________________。
甲方法定代表人：________________。
甲方委托代理人：________________。
乙方(买方)：__________________。
乙方法定代表人：________________。
乙方委托代理人：________________。
协议履行地：____________________。
根据有关规定，甲、乙双方本着平等、互利、互惠的原则，就乙方向甲方采购钢材事宜达成如下协议：
一、乙方工程的地点及名称：____________________________________________________________。
二、乙方因工程需要，自(公历)______年______月____日至________年____月____日止，不定时、多批次向甲方采购钢材，总需货量约________吨。
三、乙方工程日期：自(公历)____年____月____日起至____年____月____日完工。
四、交易方式：
4.前两个月甲方的送货量只限定在____吨—____吨之间;此后每个月乙方需甲方的送货量累计都不得超过____吨，并不得少于____吨;超出部分甲方可不予送货。
五、钢材的计量方式：除线材按实际重量计算外，按国家标准理算。
六、钢材的价格：按送货当本优质钢价每吨加____元。
七、交货(提货)地点、方式：每批钢材的交货地点为昆山市东澳钢材现货市场，由甲方代办托运至协议约定的工程地点。
八、质量要求、技术标准：甲方所供钢材必须符合国家规定的质量标准，并随货出具当批次货物的质量保证书。
九、验收标准、方法;乙方应于甲方送达钢材之日起48小时内(法定节假日除外)取样送达当地法定检测部门进行国家质量标准检测，检测合格后方可使用。未经检测乙方投入使用的，甲方对此概不负责。如钢材经检测为不合格，乙方应当在收到检测报告后24小时内书面通知甲方，甲方应于收到乙方通知后及时将该批钢材退回并于48小时内(法定节假日除外)及时供应合格产品，由此产生的费用由甲方承担。
十、结算及付款方式。
4.付款方式：______________。
十一、违约责任。
6.乙方每个约定结算月应按照第四条第四款之规定数量要求甲方送货，如未达到此数量，甲方有权单方解除协议，并有权要求乙方于五日内付清所有货款，逾期，则每逾期一天按所欠货款总额千分之三向甲方支付逾期违约金。
十二、纠纷解决方式。
若协议发生纠纷，由双方协商解决;协商不成，可向协议履行地人民法院起诉。
十三、其他约定事项。
2.“约定结算月”：即从第一个结算日起至第二个结算日计一约定结算月;此后以此类推。
3.每月________日作为结算日;。
本协议一式两份，甲、乙双方各持一份，经双方签字盖章即生效。
甲方单位：___________(章)乙方单位：______________(章)。
代理人身份证号码：_________代理人身份证号码：____________。
建筑钢材买卖合同
供方：（以下简称甲方）签订地点：
需方：（以下简称乙方）签订时间：
质量要求、技术标准、供方对质量负责的条件和期限：供方所供钢材必须符合国家规定的质量标准，并随货出具当批次货物的质量保证书。
交（提）货地点、方式：送到厂。
钢材价格：货款按实际发货量及当日的报价结算。
合理损耗及计算方法：除冷轧板按实际重量计算外，热轧以及酸洗材料的损耗标准超过3‰左右按收到材料过磅重量计算货款。
验收标准、方法：材料经过检测若与质保书描述不符或以次充好，需方提供异议产品检测结果、送货清单通知供方，供方需及时作出回应和处理，并承担相应的运杂费；若因钢材质量问题给需方造成损失，由双方共同协商处理。
结算方式及其期限：供需双方签订购销合同后，需方付总金额30%预付款，余款在货到需方7个工作日内通过第三方检测结果合格补足。
解决合同纠纷的方式。
本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决若双方无法协商一致，可向合同签订地人民法院起诉。
本合同一式两份，经双方签字盖章后生效。本合同用传真方式，同样具有法律效力。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________。
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
建筑钢材供需合同
供方：
需方：签订地点：
签定时间：
供需双方经友好协商，在公平、自愿的前提下，秉着互惠互利、合作共赢的原则，就供方配送需方钢材事宜，达成如下协议以便双方共同遵守：
1、产品名称、钢号、型号、厂家、数量及金额：以上数量、单价、金额以需方在供方送货单上签收的为准，作为双方结算的依据。
2、质量要求、技术标准及责任期限：材质符合国家标准，钢材随货提供材质证书、吊牌，螺纹钢按__产品标准检验，高线按__产品标准检验。如有数量异议，需方应在当时接货验收时当场提出;如有质量异议，需方在货到一周内提出书面异议并由需方提供有权威检测机构出具的产品质量检验报告，供方积极协助钢厂质量部门处理异议，并及时换货。
3、计量验收标准：螺纹钢、圆钢按国家理论重量交货，线材按钢厂出厂吊牌重量计算交货。
4、结算方式：先货后款：按需方要求送至需方指定地点，双方每月月底结算一次，次月0日付清全部钢材款。
5、解决合同纠纷的方式：双方协商，如协商不成，向供方所在地人民法院起诉。
6、其他约定事项：____________________。
本合同如有修改变动内容由双方签字盖章认可生效，必要时以附属文件形式予以补充，附属文件同合同具备同等法律效力。供需双方债权，债务履行完毕合同自动终止。
未尽事宜，另行协商解决。
7、本合同一式两份：供方执一份，需方执一份，签字盖章生效。两份都具备同等法律效力。
供方。
需方。
日期：
建筑钢材供应合同
甲方(供货方)：
乙方(购货方)：
按照《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规，遵循诚实、信用、平等自愿原则，经甲乙双方共同协商，本着平等互利、协商一致的原则，双方达成如下合同条款：
一、产品规格、生产厂家、数量及供货时间：
1、数量：该工程所需要总重量约为_____吨。
2、产品规格及生产厂家：产品具体型号规格由工地需要时临时确定，凡符合国家标准的生产厂家的钢材均可。
3、供货时间：从_____年_____月_____日至_____年_____月_____日之间，每批量具体供货时间由乙方至少提前两天通知甲方，以方便备货。
二、质量标准。
国家规定质量标准，钢材生产厂家必须具备生产许可证和质量保证书。
三、需购货工地：
__________________。
四、验收标准。
交、收货地点在重庆市巨龙钢材市场，甲方提供的钢材检验报告必须随货同行，材料必须先检后用。如果在工程上的都视为合格产品，如经检验不合格乙方必须在一周内向甲方提出，乙方在保证钢材未加工的情况下甲方负责换货及运输费用，否则后果由乙方自行负责。
1、每批货数量及时间由乙方提前两天以书面或者电话通知甲方，甲方按乙方通知备齐货源，并由乙方指定的委托人在甲方送货单上签字生效。
2、乙方指定委托验、收货人：
(身份证号：_____)(身份证号：_____)(身份证号：_____)如中途委托人有所变动，乙方应以书面形式及时通知甲方并加盖公司鲜章。
五、结算及计价方法。
1、计量方式：全部货源以巨龙市场出库过磅单为准;。
2、单价以巨龙市场当天达钢、水钢、威钢、重钢的执价为准;。
3、带肋钢筋以重钢高线盘圆加每吨250元加工费，另再加每吨270元利润为准;。
4、吊装费由乙方提货时付给甲方。
六、付款方式。
1、此工地总钢材量是_____吨，前期垫资_____吨，垫资时间为_____月，途中付的款按照每吨400元付给甲方，其中要在垫足1500吨后2个月或15层楼先付叁佰万元给甲方，主体封顶或者12个月付200万元，先到为准，以后尾款在12个月内付清。其中1500吨垫资时间从开始拉货起，在3个月内拉足。
2、垫资部分以市场单价不分前后每吨另加450元为利润加在送货单上，垫足1500吨后的2500吨的现金部分都以每拉一次货每吨单价上加200元/吨作为利润，付款时间在拉货当天起4天内付款，付完前次货款后才拉第二次货，以此类推。
七、违约责任：
以上垫资金部分和现金部分或因乙方在工地造成所有货款不能按时支付，否则乙方违约，违约金以到付款时间起每天每吨7元计算付给乙方;如在总钢材量4000吨当中至少拉足3800吨，否则属乙方违约，当中差距数量以每吨300元计算补付给甲方。
八、如有合同争议的解决方式。
本合同未尽事宜，甲乙双方可协商另定补充协议，在履行过程中如发生争议，由双方当事人协商解决，如协商不成向重庆市沙坪坝人民法院起诉。
甲方(章)：
乙方(章)：
签约地点：
签约时间：
建筑钢材采购合同
供方：
乙方：
根据《中华人民共和国民法典》有关规定，经供、需双方友好协商，本着平等互利的.原则，达成以下协议。
一、运输方式及到达港和费用负担。
汽车运输至需方工地，现场下车由需方组织，并承担下车费。
二、交货地点及方式。
盘园按双方共同去过磅算量，直条、螺纹数根数按理论重量计量。
三、合理损耗及计算方式。
按国家有关标准执行。
六、验收标准、方法及提出异议期限。
以供方编号的钢材质检报告为验收依据，并委托供方抽样、签封、保存，如有质量异议，三日内，供需双方应将钢材封存样送重庆市质检中心检验仲裁。如有质量问题，所产生的一切费用均由供方承担。
七、结算方式及期限。
八、确价方式。
九、违约责任。
违约方按合同约定所付金额欠款部分支付月息5%的利息。以此类推。
十、供货计划。
需方提前两天向供方提供钢材日计划通知。
十一、本合同未尽事宜，按《中华人民共和国民法典》执行。
十二、因本合同发生纠纷，由双方协商解决，协商不成的，依法向人民法院提起诉讼。
十三、本合同一式肆份，经双方签字盖章后生效，供需双方各执行两份，均具有同等法律效力。
供方：
_____年____月____日。
乙方：
_____年____月____日。
建筑钢材采购合同
根据有关规定，为明确甲乙双方在合同期内的权利和义务，经双方友好协商，特签订本合同，以资共同遵守。
1、甲方提前两天以口头或电话通知方式为乙方提供所需求物资名称、规格型号及计划数量。
2、合同单价为综合单价，主要为乙方供应物资到甲方工地的交货单价(含原出厂价格，装车费，运输费，税金等一切不可预见费用)。
3、在合同履行期间，货款结算中的合同单价部分以供货当日双方协商的单价为准(以“我的钢材网”对应型号、规格的单价为参考)，该单价需乙方送货到场后双方共同书面确认。
1、交货地点：___。
2、交货方式：___线材整卷，螺纹钢成扎(9米定尺)工地交货，卸车由甲方负责，但乙方必须按照甲方的要求将货送到指定地点卸车(卸车时根据实际需要可能分不同地点卸车)。
3、供货时间：___按照甲方提供的供货时间和数量组织采购物资的供应。
按国标验收。
1、乙方供应的钢材必须满足国家标准规定、《公路桥涵施工技术规范》和施工图纸的要。
2、乙方承诺所供钢材完全符合合同规定的质量技术要求，由于所供钢材的缺陷而产生的工程质量事故给甲方造成的损失，由乙方负责损失费用的赔偿，钢材质量必须满足国家大型工程的质量要求。
验收方法：___线材过磅验收，以甲方的地磅称重为准，螺纹钢和型材均采用检尺验收。线材允许误差正负3‰.
乙方必须采取适当的方法对所供物资实施包装，并加以覆盖，确保物资的完好无损，防止造成施工现场环境污染。
1、乙方所供钢材按照合同及甲方的'有关规定，由甲方组织专人进行数量和质量的验收检验。
2、乙方交货时应向甲方提交所供物资的质保书、或合格证、或检验试验报告单，以及其它技术资料。
3、质量的初验由甲方和监理按有关规定送检，初验合格后方可签具收货单。若初验发现质量有异议时，由甲乙双方共同取样后送共同认可的有资质的试验单位检验，其结果做为判定物资质量的依据，检验不合格，乙方必须组织退货并承担因此造成的所有损失。复检的有关费用由过错方承担。
4、根据验收或检验结果，如物资的数量或质量存在异议，包括潜在的缺陷或物资来源不符合要求等，甲方应在7天内以书面形式向乙方提出异议通知书，乙方应在收到通知书3天内做出书面答复，更换有缺陷的物资和承担由此造成的损失。
5、乙方所供钢材若出现小钢厂生产的钢材或反复出现质量不稳定现象，甲方有权终止。
1、供应物资的车辆必须车况良好，进入施工现场应按规定限速行驶。
2、运输的物资要求采取必要措施捆绑牢固，确保物资运输过程不发生散落现象，保护环境不受污染和施工人员的安全。
3、物资运输车辆进入施工现场遇到电力、通信设施，或受到施工便道限制时，应采取相应措施，在指挥人员的引导下通过，防止安全事故的发生。
1、甲方的责任和义务。
(2)负责组织采购物资的现场验收和检验;同时负责指挥协调物资的卸车。
(3)采购物资验收合格后负责签具验收单，并按照合同条款向乙方支付货款。
2、乙方的责任和义务。
(1)按照甲方提供的需求计划分批组织供应采购物资(每批供应物资的数量和时间以甲方传真为准)。
(2)乙方组织供应的物资必须按照甲方要求时间供应到施工现场，以确保工程需要和工期要求。若因乙方供应不及时造成甲方停工损失由乙方负责并承担费用。由于甲方付款不及时造成停工损失时不承担费用。
(3)乙方负责承担合同期内自身的物资的运输风险。
(4)甲方如长期未按合同支付货款有权利终止合同。
1、合同签定后，根据甲乙双方约定的每月5日进行结算一次。结算时甲乙双方核对本。
2、按照甲乙双方验收合格的物资数量和合同确定的单价进行结算。
3、甲方依据工程计量支付，每月支付当月累计钢材金额的80%。所有货款均通过银行转帐方式付讫。严禁现金结算付款。
合同执行过程中发生违约责任或争议时，甲乙双方友好协商解决，如协商不能达成一致时，可向甲乙双方上级单位注册所在地人民法院提起诉讼。
1、乙方承诺若甲方确因建设单位拨付计价款不能及时到位的情况下，双方协商解决。
2、如本项目设计单位对施工物资进行变更，此合同作废。
3、本合同一式肆份，甲方叁份，乙方壹份。本合同自甲、乙双方签字盖章后生效。双方货款两清自动失效。
甲方(公章)：____________乙方(公章)：____________。
_________年____月____日_________年____月____日。
建筑钢材买卖合同
工程名称：___________。
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，依照平等互利的原则，为明确买卖双方的权利和义务，经双方协商一致，订立本合同。
第一条钢材的规格、数量、价格。
本合同钢筋单价按以上表格中单价执行，若在本合同履行期间钢筋市场单价发生变化，本合同钢筋单价不作调整，买卖双方对此确认无异议。
第二条合同价款及支付。
2.1合同总价款：按买卖双方确认的实际交货数量计价。交货总量不得低于本合同数量。
2.2支付方式：出卖方按本合同约定供货，在20_年春节前支付买卖双方确认的实际交货价款的50%，出卖方按本合同约定全部供货完成后，第二次供货到货后支付买卖双方确认的实际交货价款的80%，工程完工合格后无供方责任时一个月内支付完全部货款。
2.3交货地点：本项目工程工地。
2.4交货时间：20xx年十一月十五日前。
第三条计量。
3.1以买卖双方确认的实际交货数量计量。买卖双方确认交货钢筋规格、数量的单据应由买卖双方书面委托人签字有效，并作为本合同有效附件和结算依据。
第四条供应时间和地点。
4.1出卖方在接到施工单位的钢筋供应通知后，在规定时间24小时内将钢筋送至指定地点。
第五条其他约定事项。
5.1交货地点钢筋下车费用由买受方负责。
5.2本合同所指钢筋规格、质量为国标。第六条双方的义务。
6.1买受方的义务。
6.1.1按合同约定支付价款。
6.1.2完成钢筋供应前的准备工作，并应提前12小时以书面形式通知出卖方供应钢筋的时间、规格、数量等。
6.1.3保证施工工地道路畅通，照明良好，水电设施齐全。
6.2出卖方的义务。
6.2.1按合同约定的质量标准、数量标准供应钢筋。
6.2.2按时供应钢筋，提供所供钢筋的试(检)验报告、合格证书。
6.2.3在钢筋供应过程中因特殊情况而不能继续正常供应时，应自情况发生之日起以书面形式通知买受方，并与买受协商处理办法，不得对买受方施工造成损失，否则出卖方承担责任。
第七条违约责任。
7.1买受方的违约责任。
7.1.1买受方未按合同约定付款，出卖方有权停止供料，买受方应赔偿由此造成的损失。
7.2出卖方的违约责任。
7.2.1未按合同约定的质量和数量供应钢筋，赔偿因此给买受方造成的损失。
7.2.2未按合同约定的时间供应钢筋，赔偿因此给买受方造成的损失。
7.3违约方承担给对方造成的实际和预期损失的全部经济和法律责任。
第八条争议的解决方式。
8.1本合同如在履行过程中发生争议，双方协商解决。
8.2协商不成的可向有管辖权的人民法院起诉。第九条不可抗力。
9.1不可抗力的范围包括：战争和国家宣布的严重自然灾害。
9.2一方因不可抗力无法履行合同时，不承担违约责任，但应及时通知对方。
9.3一方延迟履行合同发生不可抗力的，不能免除其违约责任。
第十条合同签订地点：拉萨市第十一条本合同自双方签字盖章后生效。
买受方：(公章)成都建工集团总公司。
委托代理人：___________。
电话：___________。
开户行：___________。
账号：___________。
出卖方：(公章)___________。
销售部委托代理人：___________。
电话：___________。
开户行：___________。
账号：___________。
建筑钢材购销合同
工程名称：____。
综合楼工程。
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》等法律法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，现就乙方向甲方供应建筑工程钢材事宜，经双方协商特签订如下合同：
一、供货材料名称、规格、数量：
材料名称：钢材（四种）：萍钢、南钢、新钢、鄂钢。
规格：按工程要求配备。
数量：按工程进度进购钢材。
价格：按德安县、永修、共青三个县区当日市场批发价格计算，而不是零售价格，乙方不得随意提高价格，由乙方将货包运到施工现场甲方指定地点，并负责运输及卸货费用。
二、供货地点、期限、要求：
1、供货地点：江西省鼎玉实业有限公司温州青年创业园工地。
2、甲方根据工程进度，提前3天将所需材料名称、数量、规格、使用日期等通知给乙方，乙方收到通知并确认后及时将材料送到甲方工地内，堆放地点由甲方在现场指定（并保障道路畅通）。
三、结算方式及付款方式：
1、乙方先垫付100吨钢材款，送完100吨后每车货到经甲方检测验收合格后货款付清。如货到二天以后仍未付款，每吨加付20元成本费，依此类推。余款在本工程经业主验收合格后一次性付清。
2、乙方货到后由业主监理和甲方检测员检测送检，检测合格后甲方方能过磅验收，过磅费用甲乙双方各承担一半，产品质量不合格的，甲方可以拒收，所造成的.一切费用由乙方自理。
3、钢材必须从正规厂家进购，要提供产品合格证、质检证书等证件，保证产品质量，（线材必须是高线）。
四、违约责任。
1、乙方如不履行合同条款，不按时送货，产品不合规格要求，弄需作假，以假乱真，以次充好，质量不达标等情况，累计超过二次以上，甲方有权终止与乙方的承包供货合同，并不付任何补偿费用。
2、如因乙方产品质量原因，而影响甲方工程质量、工程进度和安全等，乙方应承担一切责任和赔偿给甲方造成的一切损失。
五、其他事项。
1、本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，协商无效时可向工程所在地有关部门申请仲裁和共青城人民法院起诉。
2、本合同一式三份，甲方执二份，乙方执一份，自双方签字之日起生效。
甲方（盖章）：____乙方（盖章）：____。
委托代理人（签名）：____委托代理人（签名）：____。
电话：____电话：____。
签订时间：____签订时间：____。