合同协议是商业合作的基石，是建立互信和合作关系的重要手段。合同协议范文是合同起草的参考依据，可以帮助您更加准确地表达意图和约定。
居间协议
甲方：（以下简称甲方）。
法定代表人（委托代理人）：
乙方：（以下简称乙方）。
法定代表人（委托代理人）：
甲乙双方为了发挥各自的优势，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律，遵循平等、自愿、公开和诚实信用的原则并结合工程的实际情况，经双方充分协商，达成本协议。
1、乙方根据自己掌握的市场信息，接受甲方委托，将____________________工程项目（总项目）中的非主体、非基础部分____________________工程项目介绍给甲方。甲方应当提供全套企业经营相关资质材料及法人委托书，由乙方代甲方与业主（发包单位）签订相关“工程施工承包合同”，_（施工合同一旦签订/承包工程自施工开始之日），乙方的居间任务即完成且甲乙双方联营合作关系成立，乙方享有该工程造价百分之__________的股权比例。
甲方不得以任何理由或手段阻碍乙方对财务的管理、监督，甲方必须在工程验收合格后5日内将乙方的股权份额结清。
3、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式。
居间完成后，在甲方开始施工的_________内，甲方应向乙方全额支付__________元或工程施工合同金额的百分之_________作为居间报酬，若发包方按工程进度支付工程进度款，乙方享有每次工程进度款的百分之_______,直至总额达到居间报酬的数额。
业主（发包方）转在工程账户上的工程全额款项或进度款，应优先支付乙方的居间报酬。
甲方可以转账或现金的'方式向乙方支付居间报酬。
4、自工程施工承包合同签订后，甲方应当严格执行施工合同规定的各项条款，甲方在施工过程中因违规、违纪或管理不善等原因造成的亏损，由甲方负担，与乙方无关。甲方自主开展施工活动，乙方负有不干涉甲方正常施工的义务。
5、施工合同签订后，乙方可随时自由处分在该施工工程中的股权，若乙方退股，甲方应当在收到乙方退股通知3日内，按照双方上述商定工程造价总额的百分之_________打到乙方指定之账户。
无论乙方是否完成甲方委托的事项，甲方均应支付乙方为完成该事项所支付的必要费用合计：__________。
1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密；
2、乙方不得以其在居间过程中获取的甲方商业秘密而作出不利甲方的任何行为，否则甲方有权拒绝支付乙方的居间报酬。
1、甲方若违约愿受下列处罚：
（1）乙方可凭此合同依法向法院申请冻结甲方的银行账户；
（2）按乙方股金总额的2倍支付罚金；
（3）乙方为追索股金所产生的一切费用由甲方负担；
（4）甲方所欠乙方全部股金可申请业主（发包方）予以代扣。
2、甲方如未本合同之约定支付乙方股金时，每天应加付股金总额百分之零点五的滞纳金，延误3天即视为甲方违约，按应付股金总额双倍赔偿违约金给乙方。
1、本协议独立于工程施工承包合同，不受工程施工合同双方公司名称变更、法人变更或企业改制，撤并、重组等因素影响，自合同生效即具有法律效力。
2、本协议在执行过程中，如有争议，双方应顾全大局，友好协商，若仍不能解决，任何一方均可向程施工地仲裁委员会申请仲裁或向施工地人民法院起诉。
3、本协议双方签字生效，在执行过程中如遇到新的问题，可以追加补充协议，所追加条款与本协议具有同等法律效力。
4、本协议一式（）份，甲乙双方各执（）份，生效日期均以甲乙双方法人或委托代理人签字盖章当日生效。
合同签约双方：
甲方：乙方：
法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：
授权委托人（签字）：授权委托人（签字）：
居间协议
居间方：驻马店市金宇物业管理有限公司。
地址：驻马店市文明路中段顺达商务楼505室。
居间方受委托方委托，就驻马店市_______________________房地产开发项目向委托方提供有关居间服务，双方经协商一致，签订本合同。
居间方向委托方介绍驻马店市_________________________房产开发项目的合作方，并促成合作项目的顺利签约，双方签约成功，居间方的`任务即视为完成。
1.居间方应积极认真地把委托方介绍给合作方，并及时沟通情况；
2.居间方协助委托方做好该项目的前期沟通工作；
3.居间方应积极努力做好居间介绍，协调有关矛盾，促成委托方与合作方签订合作合同，促成项目成功签约。
委托方承诺一旦本项目与合作方签订合作合同，并实际开始操作后，委托方即应承担向居间方支付服务费的义务。
1.居间服务费的标准：
居间方按委托方的意见，促成委托方与合作方签约成功，则委托方应支付______________________________给居间方，作为劳务报酬，此劳务报酬为不含税费用。
2.居间服务费的支付办法：
4.委托期内委托方未能与合作方达成协议时，委托方将不支付居间方任何费用；
5.居间方必须提供真实有效的信息给委托方，推动与合作方的合同的签订。
本合同经双方签字盖章后生效，未经双方书面同意，任何一方不得擅自修改本合同。
1.本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释；
2.本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第___种方式解决。
(1)提交驻马店市仲裁委员会仲裁;。
(2)依法向驻马店市驿城区人民法院起诉。
违约责任按《中华人民共和国合同法》有关条款执行。本协议共贰页，一式两份，双方各执一份。
委托方(盖章)：____________。
委托代理人：____________。
联系地址：__________________。
电话：______________________。
日期：_____年_____月______日
居间方：(盖章)：__________。
委托代理人：_____________。
联系地址：__________________。
电话：______________________。
日期：______年_____月_____日
居间协议
一、合同双方：
甲方： （以下简称甲方）。
法定代表人（委托代理人）：
乙方： （以下简称乙方）。
法定代表人（委托代理人）：
甲乙双方为了发挥各自的优势，根据《民法典》及相关法律，遵循平等、自愿、公开和诚实信用的原则并结合工程的实际情况，经双方充分协商，达成本协议。
二、具体事项。
1、乙方根据自己掌握的市场信息，接受甲方委托，将_ ___________________工程项目（总项目）中的非主体、非基础部分____________________工程项目介绍给甲方。甲方应当提供全套企业经营相关资质材料及法人委托书，由乙方代甲方与业主（发包单位）签订相关“工程施工承包合同”，_ （施工合同一旦签订/承包工程自施工开始之日），乙方的居间任务即完成且甲乙双方联营合作关系成立，乙方享有该工程造价百分之__________的股权比例。
甲方不得以任何理由或手段阻碍乙方对财务的管理、监督，甲方必须在工程验收合格后5日内将乙方的股权份额结清。
3、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式。
居间完成后，在甲方开始施工的_________内，甲方应向乙方全额支付__________元或工程施工合同金额的百分之_________作为居间报酬，若发包方按工程进度支付工程进度款，乙方享有每次工程进度款的百分之_______,直至总额达到居间报酬的数额。
业主（发包方）转在工程账户上的工程全额款项或进度款，应优先支付乙方的居间报酬。
甲方可以转账或现金的方式向乙方支付居间报酬。
4、自工程施工承包合同签订后，甲方应当严格执行施工合同规定的各项条款，甲方在施工过程中因违规、违纪或管理不善等原因造成的亏损，由甲方负担，与乙方无关。甲方自主开展施工活动，乙方负有不干涉甲方正常施工的义务。
5、施工合同签订后，乙方可随时自由处分在该施工工程中的股权，若乙方退股，甲方应当在收到乙方退股通知3日内，按照双方上述商定工程造价总额的百分之_________打到乙方指定之账户。
三、居间费用的承担。
无论乙方是否完成甲方委托的事项，甲方均应支付乙方为完成该事项所支付的必要费用合计：__________。
四、保密事项 。
1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密； 。
2、乙方不得以其在居间过程中获取的甲方商业秘密而作出不利甲方的任何行为，否则甲方有权拒绝支付乙方的居间报酬。
五、违约责任。
1、甲方若违约愿受下列处罚：
（1）乙方可凭此合同依法向法院申请冻结甲方的银行账户；
（2）按乙方股金总额的2倍支付罚金；
（3）乙方为追索股金所产生的一切费用由甲方负担；
（4）甲方所欠乙方全部股金可申请业主（发包方）予以代扣。
2、甲方如未本合同之约定支付乙方股金时，每天应加付股金总额百分之零点五的滞纳金，延误3天即视为甲方违约，按应付股金总额双倍赔偿违约金给乙方。
六、其他事项。
1、本协议独立于工程施工承包合同，不受工程施工合同双方公司名称变更、法人变更或企业改制，撤并、重组等因素影响，自合同生效即具有法律效力。
2、本协议在执行过程中，如有争议，双方应顾全大局，友好协商，若仍不能解决，任何一方均可向程施工地仲裁委员会申请仲裁或向施工地人民法院起诉。
3、本协议双方签字生效，在执行过程中如遇到新的问题，可以追加补充协议，所追加条款与本协议具有同等法律效力。
4、本协议一式（ ）份，甲乙双方各执（ ）份，生效日期均以甲乙双方法人或委托代理人签字盖章当日生效。
合同签约双方：
甲方： 乙方：
法定代表人（签字）： 法定代表人（签字）：
授权委托人（签字）： 授权委托人（签字）：
年 月 日。
居间协议
乙方(受托人)：_______。
甲乙方为了发挥双方的优势，根据《中华人民共和国合同法》，经双方充分协商，依照平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：
一、委托事项。
1、乙方接受甲方委托，负责就土石方工程项目(以下称该工程项目)，引荐甲方和该项目的单位直接洽谈，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与单位签订该工程项目承包施工合同。单位签订书面的工程承包施工合同。（学生打架调解协议书）。
2、“居间成功”是指甲方与。
二、乙方的义务。
1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息，乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察。
2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。
三、甲方义务。
1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责和进行合同谈判。
土石方居间协议书土石方居间协议书。
2、如果居间成功，则由甲方全面履行和单位所签订的专业施工单位合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。
3、如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。如果未及时支付，则逾期每日按未支付居间报酬的1%向乙方承担违约金。
四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式居间报酬的计算方法、
1、本项目居间报酬为工程承包施工合同金额的_______%。
2、居间报酬在甲方与乙方引荐的包施工合同)后日内付清。单位签订该工程项目的专业承_______%。
3、甲方可以转帐或现金的方式支付。
五、居间费用的承担居间费用是指乙方为完成委托事项实际支出的必要费用。在本合同签订时甲方向乙方支付______万元，作为乙方居间活动费用。不论乙方是否促成工程承包合同成立，均有权不予返还居间费用。
六、保密事项。
1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。
2、双方不得以其在居间过程中获得的商业秘密做出不利于对方的行为，否则有权要求对方承担违约责任。
七、协议终止。
1、本协议签字生效后，如果至____年____月_____日，乙方仍未完成居间任务的，本协议自动终止。
2、如果居间成功，本协议完全履行完毕后终止。
3、甲乙双方协议解除协议或有其他法定事项时，本协议终止。
八、争议解决方式如发生协议争议，双方协商解决;协商不成，双方同意提交协议签订地仲裁委员会仲裁。
九、其他事项。
1、乙方不得将本协议委托事项进行转委托。
2、本协议一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。
协议签订日：____年____月_____日。
协议签订地：_______。
甲方(盖章)_________。
乙方(盖章)_________。
法定代表人或委托代理人：____________。
居间协议
甲方(委托人)：
乙方(居间人)：
甲乙方为了发挥双方的优势，根据《中华人民共和国合同法》，经双方充分协商，依平等自愿、诚实信用原则，达成如下协议：
1.乙方接受甲方委托，负责就______________________________项目(以下称“本项目”)，引荐甲方和____________________（以下简称“投资单位”）直接洽谈，向甲方提供关于本项目的重要信息，并最终促成甲方与投资单位签订本项目的投资合同或协议（以下简称“投资合同）。
2.“居间成功”是指完成本条所列全部委托事项。甲方与投资单位未签订书面的投资合同，乙方仅为甲方提供信息，或为甲方提供的联络、协助、撮合等服务的，均视为委托事项未完成。
1.乙方承诺向甲方提供的关于本项目投资者的所有信息及其资料均真实可靠。
2.乙方在甲方与投资单位进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。如果能够达成投资合同，那么在甲方的项目运作过程中，乙方仍有义务负责协调好甲方与投资单位的.关系。
联系电话：
1.甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料；负责和投资单位进行合同谈判。
2.甲方应保证本项目真实可靠、各种手续齐全，并能够正常运作。否则，视为甲方提供信息不真实，同意向乙方支付违约金______万元。
3.如果居间成功，则由甲方全面履行和投资单位所签订的投资合同。甲方因履行投资合同而产生的权利和义务，与乙方无关。
4.如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。
1.本项目居间费用为项目投资合同金额的目_______%（百分之____）。该费用所产生的税费由甲方承担。
2.居间报酬支付时间________________________。
3.甲方可以转帐或现金的方式支付居间报酬。
居间费用是指乙方为完成委托事项实际支出的必要费用。乙方无论是否最终完成本合同所包含的委托事项，甲方同意承担居间费中的差旅费用。
1.甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。
2.乙方不得以其在居间过程中获取的甲方商业秘密而作出不利甲方的任何行为，否则甲方有权拒绝支付乙方的居间报酬。
3.乙方违反保密义务的，应向甲支支付___________万元违约金；如果违约金不足以补偿甲因此而遭受的损失，乙方应负责赔偿。
1.本合同签字生效后，如果至______年____月____日，乙方仍未完成居间任务的，本合同自动终止。
2.如果居间成功，本合同完全履行完毕后终止。
如发生合同争议，双方协商解决；协商不成的，双方同意由本协议签订地人民法院诉讼管辖。
1.乙方不得将本合同委托事项进行转委托。
2.本合同一式贰份，双方各持一份，并经双方签字（盖章）后生效。
（以下无正文。）。
（以下为签字页，无正文。）。
甲方(盖章)：乙方(盖章)：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
合同签订地：______省______市______区（县）。
合同签订日：
居间协议
甲乙双方本着自愿、平等、互惠互利、诚实信用的原则，就乙方居间为甲方客户引进开发建设资金事宜订立如下条款，甲乙双方恪守履行。
第一条委托事项。
1、甲方客户开发项目地点。
2、甲方委托乙方寻找或介绍项目开发建设所需的资金。
第二条居间人的权利义务。
1、乙方在接受甲方的委托时，甲方应出示本人真实有效的身份证件。
2、乙方在履行本合同的过程中，可以向第三方表明其为甲方的居间人，并可以向第三方介绍甲方客户融资工程项目的相关情况。
3、乙方应认真完成甲方的委托事项，即，按照合同第一条所规定的积极为甲方客户寻求机会，并为甲方客户与相关对方当事人签署融资合同或协议提供联络、协助、撮合等服务。
4、乙方对甲方客户所借款项不承担任何性质的担保责任。
第三条居间报酬与费用的支付方式。
1、乙方促成第三方与甲方客户及其关联方签署融资合同，甲方应向乙方支付之前协商的酬金。
2、费用的支付方式为：乙方促成第三方与甲方客户及其关联方签署融资合同，同时第一笔资金到达甲方客户及其关联方银行账户一个工作日内，甲方以现金(电汇)方式支付乙方上述费用。
3、上述费用包括但不限于居间酬金、劳务费用、通讯、交通、应酬等乙方居间产生的所有费用。
第四条声明及保证。
甲方：
1、甲方具有完整的民事行为能力，有权签署并有能力履行本合同。
2、在签署本合同时，任何法院、促裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
3、甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是甲方独立个人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。
乙方：
1、乙方具有完整的民事行为能力，有权签署并有能力履行本合同。
2、在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
3、乙方在协助甲方客户融资过程中，应自行承担可能出现的任何欺诈、违反国家法律、法规之所有责任。
4、乙方促成第三方与甲方客户签署融资合同，在履行融资权利义务过程中，应承担可能出现的任何欺诈、违反国家法律、法规之所有连带责任。
5、乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是乙方独立个人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。
第五条合同时效。
合同生效60日内，乙方未能促成第三方与甲方客户签署融资合同，且资金未能到达甲方客户及其关联方银行账户，本合同自行终止，甲乙双方权利义务关系归于消灭。
第六条其它。
1、本合同自甲方独立个人或其授权代表人签字，乙方签名之日起生效。
2、本合同一式三份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方：____________________。
乙方：____________________。
_____年_____月_____日 。
居间协议
联系地址：xxxx。
乙方（委托人）：xxx。
法人代表：xxx。
联系地址：xxx。
身份证号码：xxx。
联系电话：xxx。
根据《中华人民共和国合同法》，经甲、乙双方友好协商，就甲方为乙方提供居间服务，促成乙方获得目标工程承包事宜，达成如下协议：
一、委托事项。
1、（以下称“建设单位”）将其三栋研发中心的7600平方米，总造价约3000万元人民币装修工程（以下简称“该工程项目”）经甲方介绍由乙方施工，并在20xx年xx月xx日签订施工合同。乙方自愿委托甲方为其提供居间服务。
2、甲方接受乙方委托，负责就该工程项目，已引荐乙方与建设单位直接洽谈，向乙方提供关于该工程项目的重要信息，并已最终促成乙方与建设单位签订该工程项目承包施工合同。
3、本合同中“居间成功”是指乙方与建设单位就该工程项目签订了专业承包施工合同。
二、甲方责任和义务。
1、甲方应及时向乙方提供有关该工程项目的，并积极配合乙方协调整个施工过程中的运作及信息沟通。
2、如果居间成功，甲方应在乙方保证施工质量、进度，并得到。
建设单位和监理方签字认可的前提下配合乙方从建设单位收取工程款。
三、乙方责任和义务。
1、乙方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的.权利和义务，与乙方无关。
2、乙方应在施工过程中保证质量、进度，并得到建设单位和监理方的签字认可。
3、乙方应按本合同约定，向甲方支付居间报酬。如果未及时支付，则按违约责任条款的规定向甲方支付违约金。
四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式。
1、居间报酬是指乙方按该工程项目的施工合同金额计算应向甲方支付的报酬。
2、乙方应按该工程项目施工合同金额的%向甲方支付保底居间报酬。
3、居间成功后，在本协议签订之日乙方向甲方支付居间报酬总金额的10%即人民币叁拾万元；根据建设单位与乙方签订的《施工合同》的约定，施工工期为六个月，乙方分六次按月按居间项目的总金额300万元人民币的15%，计45万元付给甲方。
4、乙方以现金向甲方支付居间报酬。
5、甲、乙双方同意居间报酬按最终结标的工程总造价的10%计标。
五、居间费用的承担。
居间费用是指甲方为完成委托事项实际支出的必要费用。乙方同意承担施工总造价的10%的居间费用。
六、违约责任。
居间成功后，如果乙方未按合同第四条第2、3款的约定及时全额的向甲方支付居间报酬，则乙方除应立即全额付清该居间报酬外，还应从逾期之日起每日按拖欠金额的千分之三向甲方支付逾期付款违约金。
七、争议解决方式。
本协议在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，若协商不成，双方应将纠纷交甲方所在地人民法院审理解决。
八、合同生效与终止。
1、本合同自签字签署之日起生效；
2、如果因建设单位原因导致该工程项目的终止，则合同自动终止；
3、如果居间成功，本合同完全履行完毕后终止；
4、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。
九、其他事项。
1、甲方不得将本合同委托事项进行转委托。
2、本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。
甲方：xxx乙方：xxx。
xxxx年xx月xx日。
居间协议
乙方:身份证号：
联系方式:。
甲方与乙方经过友好协商，在相互信任、相互尊重和互惠互利的原则基础上，双方达成以下合作协议：
一、合作宗旨。
甲乙双方在符合双方共同利益的前提下，就企业投融资项目管理业务和销售公司发起类和代销类信托理财产品合作等问题，自愿结成战略合作伙伴关系，甲方为乙方提供良好相关工作支持，乙方为甲方提供业务资源，协助甲方促成业务与业绩，实现双方与客户方的多赢局面。
二、如实告知。
甲方在接受乙方提供的业务机会时，应根据自身实力量力而行，确实无法实施或难度较大、难以把握时应开诚布公、坦诚相告并求得乙方的谅解或协助，不得在能力不及的情况下轻率承诺，从而使乙方客户关系受到损害。同时，乙方也应当就有关订立合同的事项向甲方如实报告。
合作利益机制。
1.乙方为甲方提供投融资业务机会并协助达成，甲方应支付相应的顾问费用。费用额度=融资额度*0.5%，甲方应在投融资业务达成并且收到业务费用后的15个工作日内支付。
2.乙方利用自己的发行渠道销售甲方提供的信托理财产品,每次的业务机会甲乙双方会制定一个统一的政策并签订具体的合同。项目完成后甲方即支付乙方的顾问费用，支付至如下账户（如有变动以具体签的合同为准）：
户名：
账号：
开户行：
三、保密义务。
甲乙双方在进行业务合作时，应严格保守双方的商业秘密，不得因己方原因泄露对方或客户方商业秘密而使对方商业信誉受到损害；双方对于上述商业信息及本协议的`各项条款，均负有保密义务。任何一方未尽到保密义务而造成另一方损失的，均须根据损失额做出相应的赔偿。协议期限终止或提前终止后，保密义务继续有效。
五、违约责任：
合作双方在业务实施过程中，如因己方原因造成合作方、客户方商业信誉或客户关系受到损害的，受损方除可立即单方面解除合作关系外，还可提出一定数额的经济赔偿要求。同时，已经实现尚未结束的业务中应该支付的相关费用，受损方可不再支付，致损方则还应继续履行支付义务。
六、争议处理：
如发生争议，双方应积极协商解决，协商不成的，受损方可向北京市仲裁委员会申请仲裁处理。
七、有效期。
1、本协议有效期暂定一年，自双方代表签字盖章之日起计算，本协议到期后，甲方应付未付的顾问费用，应继续按本协议支付。
2、本协议到期后，双方均未提出终止协议要求的，视作均同意继续合作，本协议继续有效，可不另续约，有效期延长六个月。
3、本协议经双方协商一致后可以变更、解除或终止。
本协议在执行过程中，双方认为需要补充、变更的，可订立补充协议。补充协议具有同等法律效力。补充协议与本协议不一致的，以补充协议为准。
九、本协议经双方盖章后生效。本协议一式贰份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。
甲方：北京大盟汇信投资管理有限公司(公章)。
乙方：
签约日期：
居间协议书
甲 方：
乙 方：
双方代表经协商后，一致同意订立本合同书。
一、甲方委托乙方向金融机构或个人联系和安排约 万元人民币的借款(具体借贷金额由出借方评估审批后确定)，用于经营周转及消费或装修，乙方接受委托。
二、甲方职责：1．提供借贷所需的真实性材料；2．积极配合办理相关手续；3．维护乙方权益。
三、乙方职责：1．充分发挥资源优势，认真负责加速办理所有借款手续，在金融机构或个人审批同意后，借款全额汇入甲方指定的帐号即视为成功；2．全面协调甲方与金融机构的关系；3．维护甲方权益。
四、甲方须承担的费用：1．利息(详见甲方与出借方问签订的相关合同、协议约定)；2．评估费、公证费、融资费、监管费及担保费(详见甲方与评估公司、公证处、出借方、担保公司问签订的相关合同、协议约定)；3．定金 元；4．居间服务费 元，甲方须在出借方审批成功，在房管局或其他相关部门办砰相关手续后一次性将贷款总额的居问费支付到乙方(定金冲抵居间费用)。
五、违约责任：1．本合同生效后任何一方擅自撤销委托则视为违约；违约方即须支付人民币 元给守约方作为违约金；2．出借方贷款审批完毕后在房管局办理他项权证后，甲方保证支付全部居间服务费到乙方指定的帐号，每延误一天甲方按申请贷款总额千分之五向乙方支付滞纳金；3．如因国家政策调整及甲方未能达到担保或金融机构及个人贷款条件造成无法贷款的，乙方对此不承担违约责任。
六、其他：1．本合同甲乙双方签字盖章后即生效，在履约完毕后自行终止；2．本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力；3．本合同未尽事宜甲乙双方协商解决；4．本合同内容双方均有义务保守机密，不得擅自对外泄露；5．每笔贷款因不可抗力因素未能办成收取 元劳务费，每份评估报告收取二百元手续费(由计估公司收取)，其余额费用全部退还。
甲方（签字）： 乙方（签字）：
年 月 日 年 月 日
居间协议书
经办人： 电 话：
乙方：
身份证号： 电 话：
鉴于：
乙方向甲方提供关于项目的融资信息，为明确甲乙双方的责、权、利，双方本着互惠互利，经友好协商，就乙方向甲方提供需要融资的矿业企业的信息（后简称项目信息）的居间服务事项，达成以下协议。
一、甲方为获取项目信息并获取利益的目的，接受乙方的居间服务。乙方利用自己的社会信息资源，通过居间活动，推广甲方服务，促成甲方与项目方的交易。
二、为便于乙方开展工作，甲方向乙方提供必要的支持。但甲乙双方之间不构成劳动关系，也不构成其他人事、行政等隶属关系，也不构成委托代理关系。乙方应独立从事居间活动，不得擅自以甲方名义开展任何活动。若违反本约定给甲方造成损失的，乙方应赔偿甲方遭受的一切损失。
三、居间服务标的确定，在乙方按照甲方的基本要求将项目资料提交给甲方后，由甲方向乙方出具的《居间服务证明》进行确定。
四、甲乙双方同意，甲方按下列条件、标准和方式支付给乙方居间服务费： 乙方通过居间活动，向甲方提供项目信息，成功促成甲方与矿业企业签订融资协议并完成实际投资或融资的：甲方按矿业企业实际到帐额向乙方支付居间服务费（公式：居间服务费=实际融资额*费率）。本次协商的居间服务费率为%，即按实际融资额度的____%支付居间服务费。
支付方式为：融资服务成功且融资企业将甲方应得的第一笔收益款项划到甲方指定帐户后，五个工作日内，甲方将乙方应得的居间服务费的50%支付给乙方；其余款项待企业归还贷款本息（指本次经居间人介绍的贷款）完毕后，十五个工作日内支付。
五、乙方必须按照甲方提供的宣传资料和甲方规定的项目信息收集及矿业企业推荐方式从事甲方委托的居间活动。
甲方与矿业企业的交易合同，由甲方与矿业企业自行协商订立，乙方予以配合。乙方在从事居间活动过程中，未经甲方同意，不得就交易内容向矿业企业作任何承诺。
六、乙方从事居间活动的过程中所发生的一切费用，包括但不限于交际、差旅、支付第三方的佣金等费用，均由乙方自行承担。乙方将矿业企业推荐给甲方，并促成甲方与矿业企业就具体交易内容直接接触、磋商后，甲方与矿业企业谈判期间发生的交际费用，由甲方承担。
七、乙方在向甲方推荐某一矿业企业期间，乙方不得同时将同一矿业企业推荐给其他任何第三方，否则甲方有权解除本协议，并有权要求乙方向甲方支付壹万元违约金。
八、乙方从事居间活动时，不得损害甲方的合法利益。本协议履行期间及终止后，乙方均有义务保守甲方的商业秘密，非为本协议约定的目的，未经甲方同意，不得将甲方的任何资料及相关情况透露给任何第三人。若乙方违反本协议约定的保密义务，甲方有权拒付应付而未付乙方的居间服务费，同时有权要求乙方赔偿甲方遭受的一切损失。
九、本协议履行期间及本协议终止后，甲乙双方均有义务保守本协议秘密，非经另一方同意，不得将本协议内容透露给任何第三人。若乙方违反本协议约定的保密义务，甲方有权解除本协议并有权拒付应付而未付乙方的.居间服务费。
十、本协议期限为半年，自本协议生效之日起计。若半年内甲方与乙方提供的客户未达成协议，视为协议终止。
十一、本协议未尽事项，双方另行协商确定。不能协商一致的，或因本协议的订立、履行、终止解除等事由发生争议的交由重庆市仲裁委员会仲裁。
十二、本协议一式二份，双方各执一份，经双方盖章或签字即生效。
甲方：北京汇矿国际投资管理有限公司______分公司
代表人：
乙方：
盖章（手印）：
签订日期： 年 月日
居间协议书
乙方：___________________。
兹为乙方推荐下列甲方产品和介绍客户给甲方，双方同意签订本居间合约书，并共同遵照下列各条款。
第一条相关甲方产品______________________(以下简称产品)。
第二条服务区域和排他性。
1.乙方推荐产品的区域为_____地区。乙方若需增加区域，须提前书面通知甲方并得到甲方书面同意。如有违反，甲方有权随时取消本合约。
2.乙方所介绍之客户经甲方书面确认后，甲方亦不得以直接方式绕过乙方向其销售产品，除非乙方同意或乙方已放弃该客户。
3.未经甲方书面同意，乙方合约期限内不得推荐、介绍、代表、制造或销售除-节电装置以外的任何节电产品。
第三条服务内容。
1.乙方推荐产品和介绍客户给甲方，甲方视乙方要求协助接触洽谈。
2.甲方对乙方介绍之客户提供(1)售前产品解说、客户用电测量计算及产品导入方案规划。(2)产品安装、施工及保固(保固年限：产品节能主机_____年，其它零件_____年)。
3.甲方向乙方提供的任何资料属于甲方的财产，乙方不得为非履行本合约目的而使用。本合约终止时，乙方应主动归还剩余资料给甲方。
第四条产品瑕疵。
甲方交付之产品若有瑕疵，由甲方自行对销售之客户负责，与乙方无涉。
第五条付款。
1.甲方于买卖成立并交货安装验收完毕且收到全部货款后，三日内通知乙方清款，甲方在收到乙方正式发票后七日内按该笔货款总价(未含税)百分之_____给乙方作为佣金。
2.乙方居间活动所需要的一切费用，由乙方自行承担。
第六条管辖法院和违约责任。
1.乙方中的两公司向甲方承担连带责任，其中任何一公司的违约均视为乙方两公司的共同违约，甲方有权向其中的任何一家公司或两公司追偿。
2.乙方履行本合约过程中(包括签订本合约前)所获得的甲方任何经营或技术信息均属甲方商业秘密。一旦乙方泄密，应向甲方赔偿违约金人民币_____万元，另甲方保留进一步索赔的权利。
3.本合约的部分无效不影响其余条款的效力。甲乙双方如因本和约有关事项发生诉讼时，均同意以_____市人民法院为一审管辖法院。
第七条合约期限。
1.本合约有效期限自公元________年________月_______日起至________年________月________日止，为期一年。
2.合约期满前一个月内双方均无终止合约书表示时，本合约自动生效一年，其后亦同。
3.正常情况下，若任一方有特殊原因，欲提前终止本合约时，应于一个月前，以书面形式通知对方，并在得到对方书面同意后，终止本合约。
第八条合约生效。
1.本合约经甲、乙双方签字盖章后生效。
2.本合约一式丙份，甲乙双方各持一份。
甲方：______________乙方：______________。
地址：______________地址：______________。
电话：______________电话：______________。
代表人：____________代表人：____________。
盖章：______________盖章：______________。
日期：______________日期：______________
居间协议书
甲、乙、丙三方本着友好协商的精神，根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，现就 区房屋租赁事宜，达成如下约定：
1、经甲、乙双方友好协商，解除由丙方提供居间服务，甲、乙双方签订的《房屋租赁合同》（编号：）。
3、甲、乙双方自愿向丙方承诺，自合同解除之日起六个月内，双方不通过任何形式达成任何具有“租赁”性质的协议，如违约则赔偿丙方居间服务损失 元。
4、甲、乙、丙三方关于该房屋无其他任何争议，本协议三方均不存在欺诈、胁迫等情形。
本协议一式三份，甲、乙、丙三方各执一份，具有同等法律效力，协议自三方签字（盖章）之日起生效。
甲方： 乙方：丙方： 日期： 日期：日期：
居间协议书
联系电话：xxx联系电话：xxx。
甲、乙双方为了发挥双方的优势，根据《中华人民共和国合同法》，经双方充分协商，依等价有偿，互惠互利，平等自愿诚信合作的原则，达成如下协议：
一、委托事项。
1、乙方接受甲方委托，负责就珠海机场土石方工程与业主接洽，并最终促成甲方签订该工程的专业承包施工合同。工程量1000万立方（以实际工程量为准）。每立方保证15.5元，(以扣除居间费用)。
二：乙方的义务。
1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息，并承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠，如果乙方提供的信息不真实，乙方无权取得居间报酬，乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察。
三、甲方义务。
1、甲方负责提供资质证书、资金证明，营业执照等相关资料；负责和承建单位进行合同谈判。
2、如果居间成功，则由甲方全面履行和承建单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。
3、如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。如果未及时支付，则按未按时支付金额的每天1%向乙方支付违约金。
四、居间报酬的结算方法、支付时间和支付方式。
1、居间成功后，甲方按本项目合同每立方2.5元向乙方支付居间服务费。共2500万元人民币（税后）。
2、甲方向乙方分三次支付居间服务费用：
第一次：以双方认可的单位签订合同甲方付给乙方250万元人民币。
第二次在甲方收到第一次工程预付款后两日内支付乙方万元人民币。
余款按每三个月付一次，甲方按所签定的居间协议比例三次付完付给乙方。
3、甲方以现金或者转账的方式支付给乙方，乙方收取甲方的居间服务费不开发票，不承担任何税费及其它手续费。
五、居间费用的承担。
1、如乙方提供的工程信息不真实，造成甲方所发生的实际费用由乙方承担，如甲方原因未签订合同造成乙方所发生的实际费用由甲方承担。
六、保密事项。
1、甲、乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。
七、合同终止。
1、如果居间成功，本合同完全履行完毕后终止。
2、甲、乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。
八、争议解决方式。
如发生合同争议，双方协商解决；协商不成，提交合同签订地仲裁委员会仲裁，或直接向当地人民法院诉讼解决。
九、其他事项。
1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。
2、本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效，甲、乙双方需提供有效身份证件的复印件附后。
合同签订地：
甲方（盖章）：xxx乙方（盖章）：xxx。
法定代表人或委托代理人：xxx法定代表人或委托代理人：xxxx。
xxxx年x月x日xxxx年x月x日。
居间协议书
甲方：
乙方(居间方)：
根据相关法律法规的规定，本着平等、自愿、诚信、互利的原则，双方经过友好协商，就甲方委托乙方进行项目融资居间相关事宜，达成本协议，并保证认真遵守及充分履行。
第一条、甲方声明。
1、甲方是依法成立的法人或其他组织，具有签订和履行本合同所必须的民事权利能力和行为能力，能独立承担民事责任。
2、甲方在本合同项下的全部意思表示是真实的。
3、甲方提供的与本协议有关的一切文件、资质、报表及陈述均是合法、真实、准确完整的。
第二条、乙方声明。
1、乙方具有签订和履行本合同所必须的民事权利能力和行为能力，能独立承担民事责任。
2、乙方在本合同项下的全部意思表示是真实的。
第三条、委托事项。
甲方欲为项目的建设及开发募集资金，募集资金的目标为人民币万元(以投资款项实际到达甲方账户为准)。
为了顺利实施此计划，现委托乙方：
在委托期限内，乙方为甲方介绍引进投资方，协助甲方与投资方进行斡旋和谈判，并尽力促成甲方与投资方签定投资合同。
第四条、委托期限。
自本协议签订之日起六个月内为委托期限。
超过以上期限没有完成融资目标则本协议自动解除。
若仍需要融资居间服务的，双方另行签订居间合同或以书面形式将本合同委托期限延长。
第五条、甲方权利义务。
1、积极配合乙方，为乙方的居间活动提供必要的协助与配合。
2、依据乙方要求，提供相关资料文件。
3、对乙方及投资方提供的一切文件资料予以保密。
4、不得在委托期限内及期限届满后六个月内与乙方介绍的他方进行私下交易。
5、甲方有权要求乙方及时汇报居间进展，并全程派员参与与投资方进行斡旋和谈判。
第六条、乙方权利义务。
1、应尽力完成甲方的委托事项，按照甲方提出的条件与投资方充分沟通，将处理情况及时向甲方如实汇报，为甲方提供联络、协助、撮合等服务，并尽力促成甲方与投资方达成合作协议。
2、应保证为甲方提供的资料已经事先核实。
3、不得提供虚假信息、隐瞒重要事实或与他人恶意串通，损害甲方利益。
4、对甲方及投资方提供的一切文件资料予以保密。
5、对甲方及投资方的商业秘密等秘密予以保密。
6、依照甲方要求完成居间委托任务，可要求甲方依据协议约定支付佣金。
第七条、委托事项的终止。
“终止委托事项”是指完成本合同第三条所列全部委托融资事项后终止双方合作。
乙方仅为甲方提供信息，或为甲方提供联络、协助、撮合等服务的，甲方与投资方签订正式投资合同但投资方资金未到达甲方账户，视为委托事项未完成。
第八条、费用与佣金。
1、佣金。
佣金是指乙方完成委托事项后应得的报酬。
乙方完成融资事项的，甲方按照投资方的投资款到达甲方账户实际数额的%向乙方支付佣金。
佣金的支付时间和方式：投资款到达甲方账户的当日即须支付。
以银行转账方式支付到乙方账户。
第九条、解除条件。
双方可以以书面形式协商解除本协议。
第十条、违约责任。
1、本协议签订后，甲、乙双方中任何一方擅自解除的，应当向守约方支付违约金人民币200000元。
2、在本协议约定期限内，甲方与目标投资方私下签约的，乙方仍有权要求取得约定佣金，并主张佣金5%的违约金。
3、甲方未如约支付佣金的，每逾期一日，乙方可依据佣金1%的标准收取违约金。
第十一条、其他。
1、本合同一式二份，甲乙双方各执一份。
经双方签章后生效。
2、合同一经生效，即对双方具有法律约束力。
双方经协商一致可以对合同内容进行变更或对未尽事项做出补充规定。
变更或补充规定应当采取书面形式，与本合同具有同等效力。
3、本协议项下发生的争议，由甲、乙双方当事人友好协商解决;协商不成的，可依法向长沙市人民法院起诉。
甲方：
法定代表人：
地址：
乙方(居间方)：
日期：__年__月__日